建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁民终1884号

依法成立的合同应当全面履行。 本案中，山东建设集团与泰山永和公司签订的各项合同合法有效，双方之间依法成立建设工程施工合同关系，因此，在合同解除之前，双方均应按照合同约定全面履行各自义务。 综合全案情况，本案的争议焦点主要有六个，一是泰山永和公司是否应当支付山东建设集团新泰华府新天地一期工程的剩余工程款，二是双方之间的新泰华府新天地二期工程施工合同是否应予解除，三是泰山永和公司是否应当支付山东建设集团新泰华府新天地二期工程的工程款欠款，四是山东建设集团是否应当赔偿泰山永和公司新泰华府新天地二期工程的工期延误违约金，五是山东建设集团在新泰华府新天地二期工程中的施工是否存在质量问题以及相关的赔偿问题，六是山东建设集团对新泰华府新天地二期工程折价或拍卖、变卖价款是否具有优先受偿权。 关于第一个争议焦点。 新泰华府新天地一期工程已经竣工验收合格并交付给泰山永和公司，双方已于2016年3月8日进行了核对结算，就应当按照核对单进行结算。 但由于计入拨款额的价值2091548元的三套房产，泰山永和公司迄今仍未协助完成解封手续，双方又不能协商一致，因此，山东建设集团要求泰山永和公司支付该2091548元

泰安泰山永和房地产开发有限公司、山东省建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书

山东省高级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁民终1884号上诉人(原审被告)：泰安泰山永和房地产开发有限公司，住所地山东省泰安市迎胜路。 法定代表人：李安忠，董事长。 委托诉讼代理人：仪江勇，山东康桥（临沂）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王葆兵，山东康桥（上海）律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：山东省建设集团有限公司，住所地山东省济南市出口加工区港源六路277号。 法定代表人：鞠晓……