建设工程分包合同纠纷 （2018）皖01民终3224号
裁判要旨
王者之风公司承接融侨观邸酒店项目室内装饰工程后，将硬包安装工程分包给无资质的潘日红施工，双方签订的《劳务分包合同》违反了法律法规强制性规定，为无效合同，但潘日红完成了合同约定工程，且工程竣工验收，故王者之风公司应按约支付工程价款。 王者之风公司制作的《结算审计报告》载明应付价款为291607元，潘日红不持异议，故予以确认。王者之风公司辩称《结算审计报告》未载总经理签名，结算未结束，经查双方虽未约定结算期限，但王者之风公司核算员、项目经理、核算部经理、成控中心人员于2015年11、12月在报告上签名，总经理等人未在合理期限内签名，应视为认可报告审核价格，故不予采信该抗辩理由。潘日红认可收到工程款28000元，王者之风公司未提出异议，予以确认，即王者之风公司尚欠潘日红工程款263607元。 潘日红诉请王者之风公司按中国人民银行同期贷款基准利率，支付自2015年12月7日起计算的逾期付款利息，因王者之风公司未足额支付工程款，故应向潘日红赔偿利息损失，即按中国人民银行同期贷款基准利率，支付以249027元工程款为基数，自2015年12月8日起计算的利息。依据《劳务分包合同》约定，王者之风公司应
摘要
安徽融侨置业有限公司、李井堂建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖01民终3224号 上诉人（原审被告）：安徽融侨置业有限公司，住所地安徽省合肥市蜀山区史河路**颐和花园**团**。 法定代表人：林宏修，董事长。 委托诉讼代理人：章荣全，职员。 被上诉人（原审原告）：潘日红，男，1982年10月5日出生，汉族，住安徽省歙县。 原审被告：南京王者之风建筑装饰股份有限公司，，住所地江苏省南京市浦口区星甸中街……