建设工程施工合同纠纷 (2018)冀04民再90号
裁判要旨
刘四虎借用邮政武安新华支局原公章与昆泰建筑公司签订《《房屋建设合同》》,昆泰建筑公司已按合同约定完成了建筑主体工程,刘四虎应当按照鉴定机构鉴定的工程造价支付昆泰建筑公司工程款1121547.79元及鉴定费17000元。减去昆泰建筑公司与刘四虎及第三方郑宇、王金生、温天云签订的债权债务转让协议中约定的865000元和昆泰建筑公司支取的30000元,刘四虎应再支付昆泰建筑公司工程款226547.79元及鉴定费17000元。昆泰建筑公司诉求支付逾期利息损失10万元因未提供工程验收凭证,故难以支持。邮政武安新华支局用原原武安市邮政局下白石支局公章在合同上签章,使昆泰建筑公司对该《房屋建设合同》产生重大误解,应承担连带偿还责任;邮政武安分公司作为邮政武安新华支局的上级主管部门,也应承担连带偿还责任。故对邮政武安分公司、邮政武安新华支局、刘四虎的辩解理由不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条之规定,判决:一、刘四虎于判决生效后十日内给付昆泰建筑公司工程款226547.79元及鉴定费17000元,邮政武安分公司、邮政武安新华支局承担连带偿还责任;二、驳回昆泰建筑公司其他诉讼请求。
摘要
中国邮政集团公司河北省武安市分公司、中国邮政集团公司河北省武安市新华大街支局建设工程施工合同纠纷再审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文(节选)
河北省邯郸市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)冀04民再90号 再审申请人(一审被告、二审上诉人):中国邮政集团公司河北省武安市分公司,住所地武安市桥西路298号。 负责人:李炳川,该公司总经理。 再审申请人(一审被告、二审上诉人):中国邮政集团公司河北省武安市新华大街支局,住所地武安市新华大街中段康盛花园小区楼下。 负责人:郭变叶,该支局局长。 二再审申请人共同委托诉讼代理人:李长平……