建设工程施工合同纠纷 （2018）内07民终650号
裁判要旨
公路工程施工应当具有相应的资质，徐海超没有施工资质，其与广西五鸿公司签订的工程承包合同无效，因该工程已经实际通车使用，故双方可以按照合同约定结算工程价款。广西五鸿公司称徐海超没有完成全部工程，但是其提供的施工日志和监理日志因没有任何的签字、盖章，不能证明其主张；徐海超称其水稳工程20公里全部完工，沥青工程完成16公里，但是沥青工程有返工部分，实际上沥青工程完成24公里，针对返工部分，徐海超没有提供证据予以证明，故沥青部分工程按照16公里计算。徐海超水稳路面施工长度为20公里，路面宽为6.5米，施工面积为13万平方米；沥青路面施工长度为16公里，路面宽为6.5米，施工面积为10.4万平方米，总价款为1300000元，广西五鸿公司已付工程款为2017374.5元，多支付了717374.5元；广西五鸿公司为徐海超垫付了油款105040.7元，徐海超辩称广西五鸿公司同意承担此部分油款，但是未提供证据予以证明，故徐海超应将此部分油款返还给广西五鸿公司。关于广西五鸿公司主张的违约金21600元，因双方均未提供证据证明2015年没有施工的责任在对方，故该院无法确定是何原因导致工期延长，故广西五鸿公司
摘要
徐海超与广西五鸿建设集团有限公司、时文君建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内07民终650号上诉人（原审被告、反诉原告）：徐海超，男，，汉族，住黑龙江省巴彦县。委托诉讼代理人：王殿毅，内蒙古天丰律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：广西五鸿建设集团有限公司，住所地广西壮族自治区宜州市。法定代表人：蔡立宗，董事长。委托诉讼代理人：范婧，内蒙古环通律师事务所律师。被上诉人（原审反诉被告）：时文君，男，……