财产损害赔偿纠纷 （2021）鲁01民终6371号

该发票能够证实中科（江苏）建筑科技有限公司支出机械租赁费9270元，但发票未体现租赁机械的名称、租赁期限，也无法证实所租机械专用于涉案商铺的施工，因此一审法院对中海城房地产主张的停工导致设备闲置损失9270元的事实不予认定。关于中海城房地产公司主张的工人窝工损失148900元。中海城房地产公司提交工人工资发表1份，拟证明停工期间造成16名工人窝工的工资损失，经质证，刘相苹、郭绪金对真实性有异议，且不认可是其导致的窝工损失。经审查，中海城房地产公司提交的工人工资表载明施工单位为中科（江苏）建筑科技有限公司，另载明16名工人的姓名、工种、发放金额，有领款人签名，加盖中科（江苏）建筑科技有限公司公章，该工资表未载明工资发放时间。一审法院认为该工资表未显示发放工资的起止时间，在无其他证据佐证的情况下，也不能证明该16名工人系涉案商铺加固修复的施工人员，另外，中海城房地产公司庭审中陈述，其公司将全部44户商铺的维修全部委托给中科（江苏）建筑科技有限公司，装修自2020年6月3日开始，陶鲁超市商铺的维修排在第20户左右，至2021年2月底，除刘相苹商铺未维修外，基本已维修完毕，根据其上述陈述，如陶

该发票能够证实中科（江苏）建筑科技有限公司支出机械租赁费9270元，但发票未体现租赁机械的名称、租赁期限，也无法证实所租机械专用于涉案商铺的施工，因此一审法院对中海城房地产主张的停工导致设备闲置损失9270元的事实不予认定。关于中海城房地产公司主张的工人窝工损失148900元。中海城房地产公司提交工人工资发表1份，拟证明停工期间造成16名工人窝工的工资损失，经质证，刘相苹、郭绪金对真实性有异议，且不认可是其导致的窝工损失。经审查，中海城房地产公司提交的工人工资表载明施工单位为中科（江苏）建筑科技有限公司，另载明16名工人的姓名、工种、发放金额，有领款人签名，加盖中科（江苏）建筑科技有限公司公章

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁01民终6371号上诉人（原审被告）：刘相苹，女，1966年10月11日出生，汉族，住济南市。上诉人（原审被告）：郭绪金，男，1963年4月10日出生，汉族，住济南市。以上两上诉人共同委托诉讼代理人：黄文强，北京市正皓律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：济南中海城房地产开发有限公司，住所地济南市。法定代表人：欧阳国欣，董事长。委托诉讼代理人……