买卖合同纠纷 (2019)陕0921民初1005号
裁判要旨
本案的争议焦点为:1、原告有无约定和法定的事由解除双方2015年4月2日签订的《商品混凝土供需合同》。 2、原告主张的由二被告支付货款3322322.5元及利息、违约金的主张有无事实及法律依据。 对于争议焦点1,原、被告双方于2015年4月2日签订的《商品混凝土供需合同》,该合同是双方真实意思表示,其内容不违反相关法律的强制性规定,合法有效,双方应按照合同的约定全面履行各自的义务。 本案中,被告陕西宏远建设(集团)有限公司承建汉阴县御景龙城商业综合体项目,被告因需商品混凝土与原告签订《商品混凝土供需合同》,原告按照合同约定向被告提供所需混凝土,合同履行中,被告亦应向原告提供进行正常供应混凝土的条件,共同维护《商品混凝土供需合同》约定的混凝土供需交易及货款结算条件,现因开发商拖欠被告陕西宏远建设(集团)有限公司工程款等事宜致汉阴县御景龙城商业综合体项目于2016年7月5日停工至今,且无法预料及确定恢复开工日期,原、被告双方在《商品混凝土供需合同》约定的混凝土供应及付款条件已无法正常履行。 故本院对原告主张因合同目的无法实现主张解除前述《商品混凝土供需合同》的诉讼主张,本院予以支持。 对于
摘要
汉阴县江山商混有限公司与陈云贵陕西宏远建设(集团)有限公司买卖合同纠纷一案一审民事判决书
正文(节选)
陕西省汉阴县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)陕0921民初1005号 原告汉阴县江山商混有限公司,住所地汉阴县城关镇前进村**。 法定代表人张山,系该公司董事长。 委托代理人黄义伟,陕西贤业律师事务所律师。 被告陈云贵,男,生于1963年4月25日,住安康市汉滨区。 被告陕西宏远建设(集团)有限公司,住所地安康市汉滨区。 法定代表人张根章,该公司董事长。 委托代理人李鲁,该公……