建设工程施工合同纠纷 （2016）川01民终1546号

该审核表中有监理单位四强公司盖章以及蓝光和骏公司项目经理张庆等人的签名同意支付，这是对工程量及工程款的认可，系履行职务行为，原审法院予以确认，但其中有无相关造价工程师的签名审核，这是蓝光和骏公司内部管理问题，其不利后果不能归责于福卡成都分公司，蓝光和骏公司按约应承担的违约金以505908.80元为基数，从2013年12月4日起计至付清时止，按每日万分之五计算。双方当事人约定工程竣工经验收合格后，由乙方在6个月之内报送4份工程结算书，同时必须提供甲方确认的工程竣工前有关手续、工程交工验收书、竣工图、水电费结算单等完整资料后办理结算。否则，甲方不予办理结算，由此引起结算及付款延期由乙方负责；甲方在收到乙方报送的完整有效的结算资料后90日内办理完结算，工程结算完成后20日内完成财务决算；工程竣工经甲方验收合格并办理完本合同财务决算后10个工作日内，甲方向乙方支付至本合同工程结算造价的95%。本案中，福卡成都分公司在施工项目于2013年8月12日竣工验收合格后，按约应履行向蓝光和骏公司报送工程结算书等义务，但福卡成都分公司未提供证据证实自己已履行了上述约定的义务，至今未结算的责任不能归责于蓝光

该审核表中有监理单位四强公司盖章以及蓝光和骏公司项目经理张庆等人的签名同意支付，这是对工程量及工程款的认可，系履行职务行为，原审法院予以确认，但其中有无相关造价工程师的签名审核，这是蓝光和骏公司内部管理问题，其不利后果不能归责于福卡成都分公司，蓝光和骏公司按约应承担的违约金以505908.80元为基数，从2013年12月4日起计至付清时止，按每日万分之五计算。双方当事人约定工程竣工经验收合格后，由乙方在6个月之内报送4份工程结算书，同时必须提供甲方确认的工程竣工前有关手续、工程交工验收书、竣工图、水电费结算单等完整资料后办理结算。否则，甲方不予办理结算，由此引起结算及付款延期由乙方负责；甲方在

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）川01民终1546号上诉人（原审被告）成都金堂蓝光和骏置业有限公司。住所地：四川省金堂县三中园区先锋村。法定代表人刘家骥，总经理。委托代理人刘星宇，男，汉族，1985年10月16日出生，系该公司员工，住四川省成都市高新区。被上诉人（原审原告）上海福卡建设工程有限公司成都分公司。住所地：四川省成都市青白江区工业集中发展区同心大道。法定代表人王伟宏……