建设工程施工合同纠纷 （2021）豫01民终5430号

王敬昆、汪成全经本院依法传唤未到庭参加诉讼，视为其放弃了答辩和举证的权利，不影响该院依据现有证据及查明的事实依法判决。黑龙江建工将涉案工程1、3、4、5、11、12号楼违法分包给无建筑施工资质的汪成全，双方之间存在建设工程施工合同关系，汪成全系涉案工程实际施工人。虽然张祥义未能提交涉案《安装工程施工合同》、《未来滨河小区C-1#楼水电安装合同》、结算清单的原件，但结合案外人柳根、胡沁、袁明涛的调查陈述内容，可以印证张祥义承包上述协议书所涉工程的事实以及工程款的结算情况。黑龙江建工虽对张祥义提交的上述证据真实性存在异议，但未提供任何依据，该院不予采纳。张祥义已进行实际施工，案涉工程项目已于2016年竣工验收合格。根据王敬昆确认的结算单，张祥义工程款合计1244261.16元，张祥义自认被告在结算后付款650000元，现张祥义主张汪成全支付劳务费594261.16元（1244261.16元-650000元=594261.16元），该院依法予以支持。关于张祥义主张的逾期付款利息，因王敬昆于2017年1月2日向张祥义出具结算单，故张祥义主张自2017年1月3日起开始计算逾期付款利息的诉讼请求，

王敬昆、汪成全经本院依法传唤未到庭参加诉讼，视为其放弃了答辩和举证的权利，不影响该院依据现有证据及查明的事实依法判决。黑龙江建工将涉案工程1、3、4、5、11、12号楼违法分包给无建筑施工资质的汪成全，双方之间存在建设工程施工合同关系，汪成全系涉案工程实际施工人。虽然张祥义未能提交涉案《安装工程施工合同》、《未来滨河小区C-1#楼水电安装合同》、结算清单的原件，但结合案外人柳根、胡沁、袁明涛的调查陈述内容，可以印证张祥义承包上述协议书所涉工程的事实以及工程款的结算情况。黑龙江建工虽对张祥义提交的上述证据真实性存在异议，但未提供任何依据，该院不予采纳。张祥义已进行实际施工，案涉工程项目已于201

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终5430号上诉人(原审被告)：黑龙江省建工集团有限责任公司，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。法定代表人：石新波，总经理。委托诉讼代理人：姚孟开，河南成务律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈龙飞，河南成务律师事务所实习律师。被上诉人(原审原告)：张祥义，男,1970年4月7日出生,汉族,住河南省固始县。委托诉讼代理人：付春华，河南良达律师事……