建设工程施工合同纠纷 （2021）皖15民终719号

2016年8月28日原被告签订《安徽信义金寨东高山电场风机安装工程施工承包合同》，开工日期2016年10月1日，竣工日期2016年12月30日，工期为90日等具体内容。实际开工日期为2016年11月26日，实际竣工日期为2017年11月16日。由于工期延长，造成原告损失。2017年10月31日原告因150万元工程误工损失向被告提出补偿要求，被告出具《备忘录》，同意在120-150万元范围内协商。由于原被告双方是建设方于施工方，双方对窝工损失有一定的预判能力，双方同意在120-150万元范围内协商，但没有协商，没有具体数额，且不能鉴定，该院酌定为120万元。根据《备忘录》原告与信义公司、海力公司达成三方协议，由海力公司向原告支付工程部分窝工损失239220元。下剩窝工损失为960780元。海力公司向原告支付工程部分窝工损失239220元，已达成协议。对被告追加海力公司不予支持。三一公司与被告是买卖合同关系，如有损失，可另案处理。下剩窝工损失为960780元应由信义公司承担。据此，依据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条之规定判决：一、被告金寨信义风能有限公司赔偿原告湖南中泰设备工程有限

2016年8月28日原被告签订《安徽信义金寨东高山电场风机安装工程施工承包合同》，开工日期2016年10月1日，竣工日期2016年12月30日，工期为90日等具体内容。实际开工日期为2016年11月26日，实际竣工日期为2017年11月16日。由于工期延长，造成原告损失。2017年10月31日原告因150万元工程误工损失向被告提出补偿要求，被告出具《备忘录》，同意在120-150万元范围内协商。由于原被告双方是建设方于施工方，双方对窝工损失有一定的预判能力，双方同意在120-150万元范围内协商，但没有协商，没有具体数额，且不能鉴定，该院酌定为120万元。根据《备忘录》原告与信义公司、海力公司

安徽省六安市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖15民终719号 上诉人（原审被告）：金寨信义风能有限公司，住所地安徽省金寨县梅山镇南溪路38号，统一社会信用代码91341524322738710M。 法定代表人：李辉映，该公司董事长。 委托诉讼代理人：汪涛，该公司法务。 委托诉讼代理人：项梁，该公司法务。 被上诉人（原审原告）：湖南中泰设备工程有限公司，住所地湖南省宁乡县金洲新区金洲……