建设工程施工合同纠纷 （2018）甘05民初83号

该鉴定机构是本院依法组织双方当事人质证后共同参加网络随机抽选确定，北京典方建设工程咨询有限公司系《2018年度甘肃省人民法院委托司法鉴定、评估、拍卖备选机构名单》（甘高法发〔2018〕3号）文件所确定的司法鉴定机构，其鉴定资质符合法律规定，对凯迪公司的此项理由无事实依据，本院不予采纳。 根据当事人陈述和本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2011年6月，凯迪公司（甲方）以邀请招标的方式与甘肃二建公司（乙方）签订建筑工程施工合同一份。该合同约定：甘肃二建公司承建位于甘肃省天水市麦积区社棠镇工业园区天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司1*30MW（兆瓦）机组工程A1标段主体建筑工程，具体内容为：1.暂定合同总价为17964815元，其中，其他费用见工程量清单其他费用清单计价表为967451元，包干使用，不作任何调整。“该价格为乙方（甘肃二建公司）完成本合同所要求的所有工作的价款，除本合同其他条款特别约定可予以调整的内容外，在合同有效期内保持固定不变。”2.双方拟定“开工日期以甲方（凯迪公司）发出的开工通知单为准，竣工日期为1#机组完成72+24小时运行，2012年2月7日”，竣工结算完成

该鉴定机构是本院依法组织双方当事人质证后共同参加网络随机抽选确定，北京典方建设工程咨询有限公司系《2018年度甘肃省人民法院委托司法鉴定、评估、拍卖备选机构名单》（甘高法发〔2018〕3号）文件所确定的司法鉴定机构，其鉴定资质符合法律规定，对凯迪公司的此项理由无事实依据，本院不予采纳。 根据当事人陈述和本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2011年6月，凯迪公司（甲方）以邀请招标的方式与甘肃二建公司（乙方）签订建筑工程施工合同一份。该合同约定：甘肃二建公司承建位于甘肃省天水市麦积区社棠镇工业园区天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司1*30MW（兆瓦）机组工程A1标段主体建筑工程，具体内容为：

甘肃省天水市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）甘05民初83号 原告：甘肃第二建设集团有限责任公司，住所地甘肃省兰州市。 法定代表人：王某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：豆某，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：李某，女，该公司员工。 被告：武汉凯迪电力工程有限公司，住所地湖北省武汉市。 法定代表人：徐某,该公司董事兼总经理。 委托诉讼代理人：雷某，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：金……