建设用地使用权出让合同纠纷 （2018）皖1821民初2163号
裁判要旨
本案审理主要存在以下争议的焦点：一、原告郎溪县国土资源局交付的出让土地是否符合合同的约定，反诉原告的诉请是否具有法律和事实依据；二、障碍物延迟迁移，反诉被告郎溪县国土资源局是否构成违约；是否对反诉原告安徽省郎溪县腾隆房地产开发有限公司开发造成延误；三、违约金计算的标准是否应当减少，原告郎溪县国土资源局的诉请是否具有法律和事实依据。
摘要
郎溪县国土资源局与安徽省郎溪县腾隆房地产开发有限公司建设用地使用权出让合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省郎溪县人民法院民 事 判 决 书（2018）皖1821民初2163号原告（反诉被告）：郎溪县国土资源局，住所地安徽省郎溪县建平镇学后北路117号，统一社会信用代码11341722003251745X。 法定代表人：王筱，该局局长。 委托诉讼代理人：王明水、安徽宣一律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴睿，安徽宣一律师事务所律师.被告（反诉原告）：安徽省郎溪县腾隆房地产开发有限公司，住所地安徽省……