建设工程合同纠纷 （2018）鲁06民终765号
裁判要旨
“关于留衣庄村委会主张的古柳建筑公司迟延交房、一次验收不合格罚款及超用材料双倍扣除价款问题，属独立的诉讼请求，留衣庄村委会可另行主张权利。留衣庄村委会并未就古柳建筑公司迟延交房提起反诉请求，原审法院对此予以审理，超出当事人的诉请范围，依法应予纠正。但原审法院判决结果正确，依法应予维持”。基于该生效判决的最终认定，留衣庄村委才提起本案诉讼。同时查明，本案古柳建筑公司在（2014）莱阳民三初字第206号案件庭审过程中曾自认涉案工程的交房时间为2010年11月28日，但认为之所以出现工程延期完工的情况，主要原因在于留衣庄村委未按约定支付工程款。对留衣庄村委是否按照约定支付工程款的问题，在（2014）莱阳民三初字第206号案件中一审法院已认定古柳建筑公司系于2009年12月5日开始施工，按照补充条款约定，留衣庄村委应于具体开工条件三日内预付每栋楼的工程款100000元，但留衣庄村委于2009年12月23日才支付第一笔预付款，构成违约。一审法院依据留衣庄村委提交的建设工程施工合同、施工合同补充条款、变更工程审计报告书、整改问题清单、交接书、古柳建筑公司领用建筑材料明细清单、委托书、双方确认的实供
摘要
莱阳市古柳建筑有限责任公司、莱阳市城厢街道办事处留衣庄村村民委员会建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁06民终765号上诉人（原审被告）：莱阳市古柳建筑有限责任公司,住所地莱阳市古柳街道办事处丹崖路路北。法定代表人：郭丕禄，经理。委托诉讼代理人：孙惠丰，莱阳市柏林庄法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：辛希庆，莱阳市柏林庄法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：莱阳市城厢街道办事处留衣庄村村民委员会，住所地莱阳市城厢街道办事处留衣庄村。法……