买卖合同纠纷 （2018）川13民终684号
裁判要旨
赵培向富成公司提供工程施工所需模板，双方签订合同，对供货单价、质量、货款支付及违约责任等进行了明确约定，合同真实有效。合同约定“如果出现质量问题则由供方免费更换模板”，富成公司虽提出部分供货存在质量问题，但经双方协商解决未果，且富成公司为了避免造成停工等损失而继续使用了模板，未要求按照合同约定进行更换，双方对于存在质量问题的模板数量不能确定，无法确认实际产生的损失额。富成公司称因发生质量问题致其新购模板并产生打磨费用及窝工、返工等损失，但赵培对此不予认可，富成公司所提交证据不充分，并不足以证明其事实主张。由于富成公司存在欠付货款的事实，赵培亦自认所供部分模板可能存在质量问题，双方在履约过程中均存过错，因质量问题导致的损失额无法确认，原审依据合同约定的“次品率（起层、脱皮）允许在3％以内”，酌定对部分欠付款额扣减3%，具有合理性。综上，富成公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项“原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定”之规定，判
摘要
四川富成建筑工程有限公司、赵培买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
四川省南充市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川13民终684号 上诉人（原审被告、反诉原告）：四川富成建筑工程有限公司，住所地四川省成都市金牛区蜀西路******。 法定代表人：刘安。 委托诉讼代理人：梁雄，四川龙正律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：赵培，男，生于1983年3月24日，汉族，住四川省南部县。 委托诉讼代理人：王兴文，四川龙正律师事务所律师。 委托诉讼代……