承揽合同纠纷 （2016）黔05民终1387号

本案上诉人刘仕俊为被上诉人肖正宣建房，已基本按合同约定完成建房工程。尽管尚有一些工程未做，但占的量较小，即便按被上诉人陈述，也不过三千多元。上诉人没有在双方约定的50天工期内完成工程，按合同约定责任由其自负，该约定不具体，到底上诉人怎么负这个责任，双方无法协商达成共识。本院根据《中华人民共和国合同法》第五条“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”、第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”之规定，综合全案案情，上诉人基本按要求做完工程，考虑到其尚有极少的工程未做，加之，上诉人没有在约定的工期内完成工程，过错是明显的，对被上诉人肖正宣尚欠的10000元工程款，酌情减免7000元，由被上诉人肖正宣向其支付3000元。原审判决对上诉人的请求全部予以驳回不公平，本院予以纠正。上诉人的上诉部分有理，本院支持其3000元的诉求，余款因其存在过错，本院不予支持。被上诉人李厚勇与上诉人不存在承揽关系，上诉人请求被上诉人李厚勇承担责任无事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，综上所述，一审认定基本事实清楚，但适用法律判决不当，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项

本案上诉人刘仕俊为被上诉人肖正宣建房，已基本按合同约定完成建房工程。尽管尚有一些工程未做，但占的量较小，即便按被上诉人陈述，也不过三千多元。上诉人没有在双方约定的50天工期内完成工程，按合同约定责任由其自负，该约定不具体，到底上诉人怎么负这个责任，双方无法协商达成共识。本院根据《中华人民共和国合同法》第五条“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”、第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”之规定，综合全案案情，上诉人基本按要求做完工程，考虑到其尚有极少的工程未做，加之，上诉人没有在约定的工期内完成工程，过错是明显的，对被上诉人肖正宣尚欠的10000元工程款，酌情减免7000元

贵州省毕节市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2016）黔05民终1387号 上诉人（原审原告）刘仕俊，男，1947年11月15日出生，汉族，贵州省毕节市人，住七星关区。 委托代理人李轩飞，毕节市法律援助中心法律工作者。 委托代理人郑耀，毕节市法律援助中心法律工作者。 被上诉人（原审被告）李厚勇，男，1964年2月26日出生，汉族，贵州省毕节市人，住七星关区。 被上诉人（原审被告）肖正宣，男，1……