建设工程监理合同纠纷 （2017）闽01民终1138号

公正公司与湖前小学签订的《建设工程监理合同》是双方当事人真实意思表示，合同依法有效。公正公司按约履行，完成对湖前小学综合楼工程的施工监理。湖前小学应按《建设工程监理合同》、《建设工程监理招标文件》的约定向公正公司支付工程监理费用。经福州市鼓楼区财政投资评审中心审核，湖前小学综合楼工程施工监理费用结算，审核金额为224324元。湖前小学已向公正公司支付监理费202880元，故应再向公正公司支付监理费21444元。《建设工程监理招标文件》明确约定，监理服务收费应包含从工程开工到工程竣工验收直至工程结算审核完毕的施工阶段全部期限内的监理费用，若建设工期延长，则监理服务收费不再调整，投标人应充分考虑这一要求，并在投标报价中予以考虑。公正公司提交的《补充协议》左下角“合同第39条约定，工期为10个月，超过10个月延期监理费按额外工作报酬计付2008.12.3斩钉截铁双方不违约”的笔迹仅加盖了公正公司的印章，且不在协议的正文处，不能证明湖前小学与鼓楼区教育局确认上述笔迹的内容。综上，根据《建设工程监理招标文件》明确约定，建设工期延长，则监理服务收费不再调整。且福州市鼓楼区财政投资评审中心审核，对延

公正公司与湖前小学签订的《建设工程监理合同》是双方当事人真实意思表示，合同依法有效。公正公司按约履行，完成对湖前小学综合楼工程的施工监理。湖前小学应按《建设工程监理合同》、《建设工程监理招标文件》的约定向公正公司支付工程监理费用。经福州市鼓楼区财政投资评审中心审核，湖前小学综合楼工程施工监理费用结算，审核金额为224324元。湖前小学已向公正公司支付监理费202880元，故应再向公正公司支付监理费21444元。《建设工程监理招标文件》明确约定，监理服务收费应包含从工程开工到工程竣工验收直至工程结算审核完毕的施工阶段全部期限内的监理费用，若建设工期延长，则监理服务收费不再调整，投标人应充分考虑这

福建省福州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）闽01民终1138号上诉人（原审原告）：福建公正工程建设监理咨询有限公司，住所地福州市台江区茶亭街道国货西路148号亚华大厦613单元，统一社会信用代码：91350000705101047E。法定代表人：翁超石。委托诉讼代理人：林涛、陈乃朝，福建求实律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：福州市湖前小学，住所地福州市福飞路井尾4号，组织机构代码：……