建设工程施工合同纠纷 （2020）川01民终17186号

不能区分未及时提交资料的是分包单位、中科公司还是兴良公司属于事实认定不清。兴良公司多次函告要求移交资料、完成备案，但在一审法院受理本案一年后中科公司才基于查封压力协助办理。中科公司还未提交任何证据证明资料移交、备案延迟的原因。再次，一审认定双方未办理结算导致未能及时备案错误。从中科公司的结算材料来看，其对应予增加的工程款据实结算，应予减少的则拒不结算，是企图要挟，故应对未及时结算承担责任。四、中科公司应依《补充合同一》11.21约定按照每天5万元的标准承担未及时移交资料和竣工备案的责任。五、一审法院认定中科公司不承担延期交房责任错误。双方约定中科公司在2016年11月10日移交全部工程，兴良公司在2019年才收回未交付的326.21平米房屋。一审法院认定中科公司在商铺中存放建材，认定其存放行为符合《补充合同一》18.2.2约定系错误，因为2016年11月10日完工，至2019年近三年，远超收尾合理范围，且兴良公司收回之前，商铺一直处于中科公司控制。依照《合同法》一百一十四条第一款及《补充合同一》18.2.2、18.2.5约定，中科公司应按6元/天/平米标准支付违约金。六、国开公司根据《

不能区分未及时提交资料的是分包单位、中科公司还是兴良公司属于事实认定不清。兴良公司多次函告要求移交资料、完成备案，但在一审法院受理本案一年后中科公司才基于查封压力协助办理。中科公司还未提交任何证据证明资料移交、备案延迟的原因。再次，一审认定双方未办理结算导致未能及时备案错误。从中科公司的结算材料来看，其对应予增加的工程款据实结算，应予减少的则拒不结算，是企图要挟，故应对未及时结算承担责任。四、中科公司应依《补充合同一》11.21约定按照每天5万元的标准承担未及时移交资料和竣工备案的责任。五、一审法院认定中科公司不承担延期交房责任错误。双方约定中科公司在2016年11月10日移交全部工程，兴良公

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川01民终17186号 上诉人（原审原告、反诉被告）：四川兴良房地产开发有限公司。住所地：成都市武侯区科华街1号附1号。 法定代表人：杨兴良，董事长。 委托诉讼代理人：贾毅，四川谦信律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张弟，广东华商（成都）律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）：中科建业工程有限公司。住所地：成都市高新区府城大道西段3……