建设工程合同纠纷 （2019）皖民再153号
裁判要旨
当事人对其诉讼请求所依据的事实，有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明其主张的，应当承担举证不能的不利后果。 博远公司作为专业的建筑施工企业，施工期间发生停工事由，应当保存有向监理单位或建设单位书面报告确认的相关工程联系资料，但一二审期间，博远公司均未提供，其公司虽提交了安徽联城会计师事务所出具的《审计报告》，但《审计报谷》并未明确说明停工16个月的具体审计依据，故博远公司依据该《审计报告》要求阜南县中心机灌站赔偿16个月的停工损失285325.30元，证据不足，一审判决驳回其公司的诉讼请求并无不当，应予维持。 博远公司的上诉理由不能成立，不予采信。
摘要
安徽博远建筑有限公司、阜南县中心机灌站建设工程合同纠纷再审民事判决书
正文（节选）
安徽省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖民再153号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：安徽博远建筑有限公司，住所地安徽省阜阳市清河路怡和城市广场A栋708室，统一信用代码913412005770826370。 法定代表人：李中侠，公司执行董事。 委托诉讼代理人：黄玲，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：阜南县中心机灌站，住所地安徽省阜南县鹿城镇城西路……