劳务合同纠纷 （2021）川34民终334号

《（砖砌体）班组承包合同》、《（外墙粘贴和抹灰）班组承包合同》均系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法、有效，当事人均应按照合同约定履行己方的义务。1.关于华谊锦诚公司应向张文兵支付的价款。本院认为华谊锦诚公司提交的张文兵班组工程量表、结算编制劳务协议书、结算编制劳务补充协议书、工程量结算清单已形成完整的证据链条，证明案涉劳务总金额为2641217.43元；2.关于华谊锦诚公司已向张文兵支付的价款，华谊锦诚公司提交的证据可证实已支付2730275元，张文兵亦自认收到2730275元，故华谊锦诚公司已支付张文兵2730275元；3.关于华谊锦诚公司是否违约，两份合同约定的付款时间分别为“砖砌体工程验收合格1个月内向乙方支付承包应得工费总金额的80%，剩余工程款待甲方整体内外墙工程全面完工后，一个月内付清。”“粘贴和抹灰工程验收合格1个月内向乙方支付承包应得工费总金额的90%，剩余工程款待甲方整体内外墙工程全面完工后，一个月内付清。”工程尚未验收，华谊锦诚公司未逾期付款，不承担违约责任；4.关于张文兵是否需要向华谊锦诚公司支付后勤费用、罚款、拖延工期罚款、零工费用，

《（砖砌体）班组承包合同》、《（外墙粘贴和抹灰）班组承包合同》均系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法、有效，当事人均应按照合同约定履行己方的义务。1.关于华谊锦诚公司应向张文兵支付的价款。本院认为华谊锦诚公司提交的张文兵班组工程量表、结算编制劳务协议书、结算编制劳务补充协议书、工程量结算清单已形成完整的证据链条，证明案涉劳务总金额为2641217.43元；2.关于华谊锦诚公司已向张文兵支付的价款，华谊锦诚公司提交的证据可证实已支付2730275元，张文兵亦自认收到2730275元，故华谊锦诚公司已支付张文兵2730275元；3.关于华谊锦诚公司是否违约，两份合同约定的

四川省凉山彝族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川34民终334号 上诉人（原审原告、反诉被告）：张文兵，男，1980年7月出生，汉族，四川省新津县人，村民，住四川省新津县。 委托诉讼代理人：胡袁霏，北京德和衡（重庆）律师事务所律师，代理权限为一般代理。 委托诉讼代理人：邵梦丽，北京德和衡（重庆）律师事务所律师，代理权限为一般代理。 上诉人（原审被告、反诉原告）：四川华谊锦诚建筑……