建设工程施工合同纠纷 （2020）粤19民终9854号

本案为建设工程施工合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，二审法院应对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。基于当事人的诉辩主张，本案二审争议焦点为:一、案涉施工合同是否有效；二、东力公司是否存在逾期完工的行为；三、富盈大厦公司支付工程尾款的条件是否成就，及应否支付逾期利息。 关于争议焦点一。2010年12月16日，双方当事人签订了《富盈城市银座施工临时用电配电工程安装合同》（以下简称案涉施工合同），约定的施工范围为富盈城市银座施工临时用电配电工程。案涉施工合同签订之时，东力公司取得了有效期限自2006年4月18日始至2012年4月17日止的《承装（修、试）电力设施许可证》（承装类五级），具备从事10千伏以下电压等级电力设施的安装的资质，但东力公司尚未取得包含“电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、消防设施工程专业承包、输变电工程专业承包”资质的建筑企业资质证书。案涉施工合同内容为315千伏变电工程，并包含土建施工的内容，超越了东力公司的施工资质，一审法院据此认定案涉施工合同无效，适用法律正确，本院予以支持。 关于争议焦点二。案涉工程为临时用电配电工程，需经过

本案为建设工程施工合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，二审法院应对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。基于当事人的诉辩主张，本案二审争议焦点为:一、案涉施工合同是否有效；二、东力公司是否存在逾期完工的行为；三、富盈大厦公司支付工程尾款的条件是否成就，及应否支付逾期利息。 关于争议焦点一。2010年12月16日，双方当事人签订了《富盈城市银座施工临时用电配电工程安装合同》（以下简称案涉施工合同），约定的施工范围为富盈城市银座施工临时用电配电工程。案涉施工合同签订之时，东力公司取得了有效期限自2006年4月18日始至2012年4月17日止的《承装（修、试）电力设施许可

广东省东莞市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）粤19民终9854号 上诉人（原审被告、反诉原告）：东莞市富盈大厦房地产开发有限公司。住所地：广东省东莞市厚街镇环冈社区湖景大道加州阳光花园一期多层公寓A1-A5栋商铺70号。统一社会信用代码：914419006981518039。 法定代表人：王燕凤，总经理。 委托诉讼代理人：刘立泉，东莞市富盈房地产开发有限公司员工。 委托诉讼代理人：李……