承揽合同纠纷 （2014）东中法民二终字第863号

根据利浩德公司与庞茂辉签订的模具制作合同、改模补充协议等合同内容及履行事实，可认定双方成立模具加工承揽合同关系。因利浩德公司要求解除合同，而庞茂辉亦表示同意解除合同，故对利浩德公司与庞茂辉双方解除合同之诉求，原审法院予以认定。本案诉争点主要在于，导致合同解除的责任应如何认定。模具制作合同约定，在合同签订并确认图纸后，利浩德公司首期预付40%定金即43200元，利浩德公司于2013年5月3日支付首期预付款40000元，7月2日再付首期余款3200元。此付款与合同约定付款时间明显不符，利浩德公司逾期付款依法构成违约。但同样的是，庞茂辉在加工模具过程中，因加工模具不符合利浩德公司要求而被要求改模，此有庞茂辉确认的改模通知书及改模补充协议及证人蒋某某之陈述予以印证。而根据改模补充协议，改模的模具验收要经过两个程序，即由利浩德公司结构工程师签收样板和试啤30套给利浩德公司试产且并不存在质量问题，庞茂辉提供的由利浩德公司签收模具样板的送货单，仅能证明庞茂辉完成了第一个程序，对于签收的模具样板试啤试产能否合格并没有提供证据进一步予以证实，庞茂辉应承担相应举证不力之后果。因此，庞茂辉认为利浩德公司工程

根据利浩德公司与庞茂辉签订的模具制作合同、改模补充协议等合同内容及履行事实，可认定双方成立模具加工承揽合同关系。因利浩德公司要求解除合同，而庞茂辉亦表示同意解除合同，故对利浩德公司与庞茂辉双方解除合同之诉求，原审法院予以认定。本案诉争点主要在于，导致合同解除的责任应如何认定。模具制作合同约定，在合同签订并确认图纸后，利浩德公司首期预付40%定金即43200元，利浩德公司于2013年5月3日支付首期预付款40000元，7月2日再付首期余款3200元。此付款与合同约定付款时间明显不符，利浩德公司逾期付款依法构成违约。但同样的是，庞茂辉在加工模具过程中，因加工模具不符合利浩德公司要求而被要求改模，此

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）东中法民二终字第863号上诉人（原审被告、反诉原告）：庞茂辉，男。委托代理人：王兆山，广东可园律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：东莞市利浩德电子有限公司。住所地：广东省东莞市东城区温塘温周路温塘北路***号。法定代表人：储浩，该公司董事长。委托代理人：申文厚，广东海联泰达律师事务所律师。委托代理人：黄国鑫，广东海联泰达律师事务所辅……