建设工程分包合同纠纷 （2016）桂10民终2067号

综合双方当事人的诉辩意见，本案争议的焦点为：一、上诉人主张按照合同约定代扣代缴税金791494元应否予以支持？二、上诉人主张违约扣款131700元及扣除窝工补偿1500658元理由是否成立？关于焦点一。被上诉人云南弘镛建筑劳务有限公司承接陕西海岚隧道工程有限公司与上诉人中冶交通建设集团有限公司签订的《广西百色至靖西高速公路第1920标段石方爆破劳务分包合同书》的权利义务，并经中冶交通建设集团有限公司认可，该合同系双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。该合同约定由上诉人代扣代缴计量款的3.38%为税金，但上诉人并未按约定履行代缴791494元税金义务以及提供缴纳税金的相关票据予以证实，故一审认定不支持上诉人代扣代缴税金的主张并无不当，本院予以维持。关于焦点二。被上诉人云南弘镛建筑劳务有限公司在出具给上诉人中冶交通建设集团有限公司《关于要求尽快结清工程款项的函》认可工程完成值最终结算额为1962.6389万元，该工程完成值已包含上诉人提出的违约扣款131700元，且双方在《劳务分包合同书》第三条第2点第（7）项及总承包部文件《关于民爆物品管理安全专项检查结果的通报

综合双方当事人的诉辩意见，本案争议的焦点为：一、上诉人主张按照合同约定代扣代缴税金791494元应否予以支持？二、上诉人主张违约扣款131700元及扣除窝工补偿1500658元理由是否成立？关于焦点一。被上诉人云南弘镛建筑劳务有限公司承接陕西海岚隧道工程有限公司与上诉人中冶交通建设集团有限公司签订的《广西百色至靖西高速公路第1920标段石方爆破劳务分包合同书》的权利义务，并经中冶交通建设集团有限公司认可，该合同系双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。该合同约定由上诉人代扣代缴计量款的3.38%为税金，但上诉人并未按约定履行代缴791494元税金义务以及提供缴纳税金的相

广西壮族自治区百色市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）桂10民终2067号上诉人（一审被告）：中冶交通建设集团有限公司。住所地：北京市北京经济技术开发区康定街*号*幢***层。法定代表人：耿彦生，该公司董事长。委托代理人：韦君，广西百澄律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：云南弘镛建筑劳务有限公司。住所地：云南省昆明经开区洛羊物流片区东盟森林小区*幢***号。法定代表人：何挺，该公司总经理……