买卖合同纠纷 （2019）粤0305民初7104号
裁判要旨
涉案合同系双方真实意思表示，不存在违法法律、行政法规的强制性规定等法定无效的情形，双方均应依约履行。 《中华人民共和国合同法》第一百零八条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。 根据合同约定，被告的交货时间为合同生效起6个月，如由于原告欠付货款造成延误，被告供货时间顺延。 合同约定的原告应于合同生效起15个工作日支付644万元，而第二期款项的支付时间为设备制造完毕交货前。 因设备制造进度系由被告控制，原告并不掌握设备于何时制造完毕，故被告应对第二期款项的支付负有提示付款义务。 虽原告支付首期款的时间存在迟延，但至2015年4月2日，原告已付款660万元，已超过合同约定的首期款数额，即使被告的供货义务按照该付款日期顺延，被告也应当在顺延后的合理时间内完成设备制造，并提示原告支付第二期货款。 但被告并未举证证明其在合理时间内履行过上述义务。 并且，被告在6841号案庭审中述称，如原告将剩余货款交由第三方监管，可以随时履行交货义务，但在原告催告并提供相应存款证明后，被告既未配合办理第三方托管，也未交货。 上述情形可以视为被
摘要
深圳市汇利德邦环保科技有限公司与深圳市裕瀚昕制砖设备有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省深圳市南山区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0305民初7104号原告：深圳市汇利德邦环保科技有限公司，住所地广东省深圳市宝安区福永街道新和社区西海堤码头旁北侧第**，统一社会信用代码914403005670675489。 法定代表人：吴裕明。 委托诉讼代理人：杜心朦，广东百業時代律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吕滔，广东百業時代律师事务所律师。 被告：深圳市裕瀚昕制砖设备有限公司……