承揽合同纠纷 （2014）海南一中民二终字第228号

本案争议的焦点是：关于泰立安装公司是否延误工期。卡森置业公司与泰立安装公司签订《卡森亚洲湾演艺中心舞美设备设计安装合同》第三条约定，在2012年11月1日起至2013年1月15日止完成所有设备的供货、安装、调试运行，并经甲方验收合格；第四条第1项约定，甲方应按照合同条款支付安装工程款，负责提供水电及施工相适应的作业环境，负责及时进行工程验收等。2013年6月3日《博鳌.亚洲湾演艺中心竣工验收会议纪要》明确注明“该亚洲湾演艺中心工程2013年1月15日完工，1月31日正式首演，在近两个多月试演过程中，总体效果达到了设计要求，但舞台灯光、音响、威亚等系统也存在一些问题等等”，6月5日泰立安装公司针对上述竣工验收出现的问题出具《博鳌亚洲湾演艺中心竣工验收存在的问题整改回复函》、2013年6月20日《博鳌亚洲湾演艺中心舞美设备复验会议纪要》对泰立安装公司整改内容进行复验。以上证据已经形成完整的锁链，足以证实泰立安装公司已于2013年1月15日完工，双方没有及时进行验收，也未对是否何时验收提出确定的期限，卡森置业公司已于2013年1月31日正式首演，演出约有2个多月后，直至2013年6月3日双方

本案争议的焦点是：关于泰立安装公司是否延误工期。卡森置业公司与泰立安装公司签订《卡森亚洲湾演艺中心舞美设备设计安装合同》第三条约定，在2012年11月1日起至2013年1月15日止完成所有设备的供货、安装、调试运行，并经甲方验收合格；第四条第1项约定，甲方应按照合同条款支付安装工程款，负责提供水电及施工相适应的作业环境，负责及时进行工程验收等。2013年6月3日《博鳌.亚洲湾演艺中心竣工验收会议纪要》明确注明“该亚洲湾演艺中心工程2013年1月15日完工，1月31日正式首演，在近两个多月试演过程中，总体效果达到了设计要求，但舞台灯光、音响、威亚等系统也存在一些问题等等”，6月5日泰立安装公司针

{C}海南省第一中级人民法院民 事 判 决 书（2014）海南一中民二终字第228号上诉人（原审原告）海南博鳌卡森置业有限公司。法定代表人王冬，该公司董事长。委托代理人严大勇，浙江潮乡律师事务所律师。委托代理人叶国栋，浙江潮乡律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）珠海泰立灯光音响设计安装有限公司。法定代表人郑大亨，该公司总经理。委托代理人甘文义，广东海埠律师事务所律师。上诉人海南博鳌卡森置业有限……