建设工程施工合同纠纷 （2014）石民六终字第00583号

关于明细表中记载的点工问题，施工协议中虽约定“工程范围内项目不再产生任何点工工作量”，但同时协议第二条第7项约定“施工现场文明施工需用的泥工工作，如临时道路、地坪、砌砖粉刷等包含于工程单价内，但用工超过50工可另计点工”。因此，明细表中记载的工程量中包含点工项目，并未违反双方施工协议约定。另外，关于细表所记载的误工、停工等费用，属于施工过程中所产生的误工、停工损失，与协议约定工程价款无关。施工人进行工程施工，发包人或分包人除应支付约定的工程价款外，如发包人或分包人违约，其还应支付施工人由此而产生的损失费用。因此，工程量明细表中记载该笔费用并未违反法律规定。同时，本案原告主张的该笔费用恰与被告浙江鸿翔公司在另案诉讼中自己诉称的“窝工损失、因连续强降雨造成损失”等问题并要求被告河北碧水公司按补偿后的工程价款6300万元进行结算的事实相印证。故原告主张该笔费用既未违反法律规定，亦与事实相符，本院对被告的该项抗辩主张不予采信。综上，原告提交明细表证明施工工程量，被告浙江鸿翔公司虽对该事实提出异议，但未能提交证据证明其反驳主张，故本院对原告提交的工程量明细表中记载的施工项目的工程量以确认。其次，

关于明细表中记载的点工问题，施工协议中虽约定“工程范围内项目不再产生任何点工工作量”，但同时协议第二条第7项约定“施工现场文明施工需用的泥工工作，如临时道路、地坪、砌砖粉刷等包含于工程单价内，但用工超过50工可另计点工”。因此，明细表中记载的工程量中包含点工项目，并未违反双方施工协议约定。另外，关于细表所记载的误工、停工等费用，属于施工过程中所产生的误工、停工损失，与协议约定工程价款无关。施工人进行工程施工，发包人或分包人除应支付约定的工程价款外，如发包人或分包人违约，其还应支付施工人由此而产生的损失费用。因此，工程量明细表中记载该笔费用并未违反法律规定。同时，本案原告主张的该笔费用恰与被告浙

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书2014）石民六终字第00583号上诉人（原审被告）浙江鸿翔建设集团有限公司，住所地浙江省海宁市联合路18号鸿翔大厦。法定代表人姚岳良，该公司董事长。委托代理人陶泳，河北厚正律师事务所律师。委托代理人张瑶，河北厚正律师事务所律师。被上诉人（原审原告）赖聚盆。委托代理人邢庆辉，河北太平洋世纪律师事务所律师。原审被告河北碧水房地产开发有限公司，住所地石家庄市……