合同纠纷 （2019）川16民终1529号

王永生与蒋飞签订《装修工程施工合同》，合同约定的涉及楼顶违法搭建部分装修内容，违反法律行政法规的禁止性规定，应属无效；除此以外的合同其他内容，系双方当事人的真实意思表示，合法有效，当事人应按约定全面履行各自义务。王永生起诉要求解除合同，蒋飞在庭审中表示同意解除，视为双方就合同解除达成一致意见，予以确认。一审争议焦点为：1.王永生、蒋飞是否存在违约行为，是否承担违约责任；2.案涉房屋装修工程造价如何确定；3.王永生要求蒋飞返还多付的装修款与蒋飞要求王永生支付欠付装修款是否支持。 关于争议焦点一。当事人对自己提出的诉讼主张，有责任提供证据加以证实，当事人未提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。王永生主张蒋飞在施工中未按合同约定的项目、用料及竣工时间进行装修，诉讼中王永生未举证证明蒋飞施工项目及用料违反了双方的约定，应承担举证不能的法律后果，故对王永生主张的该两项事实，不予认定。蒋飞未在约定时间内完成装修任务，既有客观自然原因，亦有因涉嫌违建受到行政执法部门查处停工所致，因此，王永生诉请蒋飞承担违约责任，支付违约金8万元，理由不成立，不予支持。根据王

王永生与蒋飞签订《装修工程施工合同》，合同约定的涉及楼顶违法搭建部分装修内容，违反法律行政法规的禁止性规定，应属无效；除此以外的合同其他内容，系双方当事人的真实意思表示，合法有效，当事人应按约定全面履行各自义务。王永生起诉要求解除合同，蒋飞在庭审中表示同意解除，视为双方就合同解除达成一致意见，予以确认。一审争议焦点为：1.王永生、蒋飞是否存在违约行为，是否承担违约责任；2.案涉房屋装修工程造价如何确定；3.王永生要求蒋飞返还多付的装修款与蒋飞要求王永生支付欠付装修款是否支持。 关于争议焦点一。当事人对自己提出的诉讼主张，有责任提供证据加以证实，当事人未提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由

四川省广安市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川16民终1529号 上诉人（原审被告、反诉原告）：蒋飞，男，汉族，1980年12月12日出生，住重庆市合川区。 委托诉讼代理人：王丽镔，四川则昂律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：王永生，男，汉族，1973年5月26日出生，住四川省武胜县。 委托诉讼代理人：段青蓉（系王永生之妻），女，汉族，1974年9月21日出生，住四川省……