建设工程施工合同纠纷 （2015）宁民终字第746号

江山公司与冰之峰公司签订的关于南京江宁竹山路30#-2楼消防水池土方开挖的施工合同合法有效，双方均应诚信履行。关于工程开工竣工日期。双方虽在合同中约定开工日期为2011年7月10日，但双方在合同中同时约定江山公司应在开工前提交图纸并保证施工现场具备开工条件，现江山公司未提交证据证明其向冰之峰公司提交图纸的时间及施工现场具备开工条件的时间，故对江山公司认为开工日期为2011年7月10日的意见，原审法院不予采纳，原审法院认定开工日期为2011年8月1日。双方签署的竣工验收记录中载明验收日期为2012年6月19日，冰之峰公司主张其于2011年12月底已将工程交付给江山公司，但是，冰之峰公司并未提交证据证明交付日期，而竣工图纸加盖的“南京江宁商城建筑工程有限公司工程资料章”并非公司行政章，冰之峰公司并未提交证据证明该印章在其公司名称变更后停止使用，且江山公司于2013年1月23日付至合同固定价款的80%并不能说明工程于2012年1月23日前竣工验收，因此对冰之峰公司主张的涉案工程于2011年12月底竣工验收的意见，原审法院不予采纳，原审法院认定涉案工程竣工验收日期为2012年6月19日。关于工

江山公司与冰之峰公司签订的关于南京江宁竹山路30#-2楼消防水池土方开挖的施工合同合法有效，双方均应诚信履行。关于工程开工竣工日期。双方虽在合同中约定开工日期为2011年7月10日，但双方在合同中同时约定江山公司应在开工前提交图纸并保证施工现场具备开工条件，现江山公司未提交证据证明其向冰之峰公司提交图纸的时间及施工现场具备开工条件的时间，故对江山公司认为开工日期为2011年7月10日的意见，原审法院不予采纳，原审法院认定开工日期为2011年8月1日。双方签署的竣工验收记录中载明验收日期为2012年6月19日，冰之峰公司主张其于2011年12月底已将工程交付给江山公司，但是，冰之峰公司并未提交证

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）宁民终字第746号上诉人（原审原告，反诉被告）南京江山房地产开发有限公司，组织机构代码72179829-4，住所地在南京江宁科学园竹山南路。法定代表人王银云，该公司董事长。委托代理人张雪君，男，1972年9月29日生，汉族。上诉人（原审被告，反诉原告）江苏冰之峰建设工程有限公司，组织机构代码13561655-8，住所地在南京市江宁区东山街道江宁……