建设工程合同纠纷 （2018）鲁1082民初2922号
裁判要旨
原告李福维系无钢结构工程专业承包资质的个人，原、被告间签订的《钢结构施工承包合同书》因违反我国法律禁止性规定而无效。 但原告无垫资施工的义务，被告拒不向原告支付已完成工程量所对应的价款，也有违诚信原则，故对因拖欠工程款而给原告造成的停工、窝工损失，被告应予赔偿。 原告主张在被告处遗留部分物资，但没有事实依据，其要求被告返还物资的诉讼请求，本院不予支持。 综上，依据《中华人民共和国民法总则》第七条，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告潘振昌于本判决生效后十日内支付原告李福维停工、窝工损失10,000元。 二、驳回原告李福维的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费400元，由原告李福维负担300元，由被告潘振昌负担100元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。
摘要
李福维与潘振昌建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省荣成市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁1082民初2922号 原告：李福维，男，1986年7月28日出生汉族，居民，住山东省莱州市。 被告：潘振昌，男，1963年3月8日出生汉族，居民，住荣成市，系荣成市人和昌盛石材厂经营者。 委托诉讼代理人：刘永海，荣成昀林法律服务所法律工作者。 原告李福维与被告潘振昌建设工程合同纠纷一案，本院于2018年4月23日立案后，依法适用普通程……