建设工程分包合同纠纷 （2016）内01民终2383号

2014年6月30日的《建筑工程安装协议书》，从双方约定内容看，为黄金美为瑞丰公司完成水电班组的工作，瑞丰公司支付劳动报酬，第一次安装材料由瑞丰公司提供，双方合同实际应为劳务合同，且该合同内容不违反法律行政法规的强制性规定，应为有效合同，合同自2014年6月30日成立，合同约定“履约合同保证金收到后本合同生效”，故本案合同于2014年9月1日黄金美支付全部保证金后生效，当事人双方均应严格履行合同约定的各项义务。关于黄金美请求瑞丰公司返还履约保证金150万元及支付利息的请求，一审法院认为，双方合同约定：“在2015年2月18日前退还75万元，主体封顶时退还75万元，如因甲方原因造成停工超过三个月，甲方应退还全部保证金；如甲方不能按合同约定付款或退还保证金，甲方应按银行同期基准利率约四倍支付给乙方作为利息”。黄金美自2014年7月入场施工十余天后，再未进行任何施工，瑞丰公司承建的工程亦一直未能开工，瑞丰公司应按照合同约定在通知黄金美停工后与黄金美积极协商退还履约保证金事宜，瑞丰公司未按照合同约定向黄金美退还保证金，应按照合同约定支付利息，黄金美的请求予以支持。关于黄金美请求的活动房水电工时

2014年6月30日的《建筑工程安装协议书》，从双方约定内容看，为黄金美为瑞丰公司完成水电班组的工作，瑞丰公司支付劳动报酬，第一次安装材料由瑞丰公司提供，双方合同实际应为劳务合同，且该合同内容不违反法律行政法规的强制性规定，应为有效合同，合同自2014年6月30日成立，合同约定“履约合同保证金收到后本合同生效”，故本案合同于2014年9月1日黄金美支付全部保证金后生效，当事人双方均应严格履行合同约定的各项义务。关于黄金美请求瑞丰公司返还履约保证金150万元及支付利息的请求，一审法院认为，双方合同约定：“在2015年2月18日前退还75万元，主体封顶时退还75万元，如因甲方原因造成停工超过三个月

呼和浩特市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)内01民终2383号上诉人（原审被告）：广东中煤地瑞丰建设集团有限公司。住所地广东省广州市越秀区。法定代表人：孙严，该公司总经理。委托代理人：姜晋衔，天津泰达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：黄金美，男，1982年11月4日出生，汉族，个体工商户，住福建省莆田市秀屿区。上诉人广东中煤地瑞丰建设集团有限公司（以下简称瑞丰公司）因与被上诉人黄金美……