建设工程施工合同纠纷 （2017）陕01民终13706号
裁判要旨
浦瑞公司、陕西日报社于2012年8月签定的陕西日报社新闻网室内精装修工程施工合同系双方真实意思表示，合法有效。浦瑞公司依约完成施工合同所涉及工程内容，并且已经陕西日报社验收合格交付使用，且现已超过工程质量保证金支付期限。浦瑞公司现主张陕西日报社支付拖欠工程款并支付相应利息的诉讼请求，依法应予支持。因陕西日报社抗辩认为依据合同及专用条款约定，工程结算价以最终审计价为准，其委托的希格玛公司对该工程的最终审计价为2982846.66元，陕西日报社现已实际支付浦瑞公司5818504元，已超额支付工程款，且浦瑞公司工期拖延已构成违约，应承担合同约定推迟工期的违约责任。故本案的争议焦点为：一、浦瑞公司主张的工程款确定问题；二、浦瑞公司是否存在拖延工程工期的违约行为。关于第一个焦点问题，因涉案合同约定合同金额为6198240元，同时合同专用条款约定本工程实行综合单价包干，合同执行期间，除发包方确认的设计变更外，按招标文件约定调整后的综合单价固定不变。合同实际履行过程中，存在合同外的施工内容，故浦瑞公司主张的工程款应以工程造价总额扣除陕西日报社已支付的工程款后予以确定为宜。陕西日报社虽曾委托希格玛公司
摘要
西安浦瑞装饰工程有限公司与陕西日报社建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕01民终13706号上诉人（原审原告）：西安浦瑞装饰工程有限公司，住所地陕西省西安市雁塔区朱雀路延伸段东侧南方星座2幢12807室。法定代表人：贾玉宏，该公司总经理。委托诉讼代理人：于万澜，北京市博儒律师事务所律师。委托诉讼代理人：王苗利，女，该公司员工，住陕西省西安市未央区。上诉人（原审被告）：陕西日报社，住所地陕西省西安市碑林区环城南路东……