承揽合同纠纷 （2017）浙01民终8175号
裁判要旨
一审法院根据案涉屋面定作所在工程的整体验收已通过，并已由业主投入使用的事实，认定阳光公司应向贝姆公司支付屋面定作的剩余加工款108000元，同时结合双方在合同履行过程中多次就屋面漏水、女儿墙面板颜色不一致等问题有书函往来的情况，认定阳光公司并非恶意拖欠该款，故而未予支持贝姆公司要求阳光公司支付逾期付款违约金的诉请并无不当。阳光公司以贝姆公司的施工存在质量问题，造成其损失98000元为由，拒付剩余加工款。但一方面，阳光公司在一审庭审中表示将提起反诉后，未在一审法院指定的期限内提交反诉状；另一方面，现有证据不足以证明因贝姆公司的加工存在质量问题而导致阳光公司损失98000元。故一审法院未予采信阳光公司的抗辩意见亦无不当。贝姆公司、阳光公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2896元，由杭州贝姆金属屋面有限公司负担436元（已预交2896元），由宁波市阳光建设有限公司负担2460元（已预交2896元）。杭州贝姆金属屋面有限公司、宁波市阳光
摘要
杭州贝姆金属屋面有限公司、宁波市阳光建设有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙01民终8175号上诉人(原审原告)：杭州贝姆金属屋面有限公司。住所地：浙江省杭州市萧山区宁围街道通惠北路****号恒源国际财富中心*幢***室。法定代表人：叶新芳，董事长。委托诉讼代理人（特别授权代理）：杨建龙，浙江杰杨律师事务所律师。上诉人(原审被告)：宁波市阳光建设有限公司。住所地：浙江省宁波市镇海蛟川街道前程路***号。法定代表人：周……