承揽合同纠纷 （2018）黔03民终4514号

刘应均与詹廷勇达成口头协议，约定詹廷勇将房屋墙体粉刷等工程事项承包给刘应均完成，双方已形成承揽合同关系，刘应均应按照约定完成工作并交付工作成果，詹廷勇也应按约定给付刘应均报酬。在一审案件履行过程中，刘应均已完成了部分工程事项，因刘应均受伤，詹廷勇将剩余工程事项转包给案外人杨吉明，但双方未对刘应均已做工程进行结算，詹廷勇亦未支付刘应均相应工程款，现刘应均要求詹廷勇支付其所做工程对应的工程款，符合法律规定，一审法院予以支持。詹廷勇辩称刘应均未向其交付工作成果，不能向其索要报酬的问题，结合刘应均已完成部分工程事项的事实及詹廷勇已将剩余工程转包给他人的事实，应视为刘应均的工作成果已部分交付，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十三条“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付”的规定，詹廷勇应当向刘应均支付相应工程款。另外，就双方争执的刘应均是否存在违约的问题，刘应均受伤后，双方未协商工程延期或由刘应均另行选定承揽人，刘应均未在约定时间内完成所承揽工

詹廷勇、刘应均承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黔03民终4514号上诉人（原审被告）：詹廷勇，男，1972年8月20日生，汉族，贵州省仁怀市人，住贵州省仁怀市。被上诉人（原审原告）：刘应均，男，1975年9月2日生，汉族，贵州省仁怀市人，住贵州省仁怀市。上诉人詹廷勇因与被上诉人刘应均承揽合同纠纷一案，不服贵州省仁怀市人民法院（2018）黔0382民初1675号民事判决，向本院提起上诉。本院……