建设工程分包合同纠纷 （2015）济民五终字第447号

2012年12月6日，朝阳济南分公司、振鲁公司再次签订的补充协议应系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规禁止性规定，应为有效合同，双方对此均无异议，原审法院依法予以采信。本案争议焦点：1、振鲁公司主张的245570元误工费及利息损失的事实及法律依据是否充分；2、振鲁公司依据2012年12月6日补充协议第5条的约定主张权利，该条款约定是否为附条件的生效；3、百得利公司在本案中是否在未结清工程款范围内承担先行垫付的义务。关于焦点1，《中华人民共和国合同法》第二百八十三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。该法第二百八十四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。结合涉案补充协议的文意以及庭审调查的情况，振鲁公司主张的误工费实质为停、窝工损失，故其主张与法有据。结合本案现有的证据，原审法院注意到监理单位未尽到全面的监理义务，其出具的情况说明与监理月报等证据存在互相矛盾的地

2012年12月6日，朝阳济南分公司、振鲁公司再次签订的补充协议应系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规禁止性规定，应为有效合同，双方对此均无异议，原审法院依法予以采信。本案争议焦点：1、振鲁公司主张的245570元误工费及利息损失的事实及法律依据是否充分；2、振鲁公司依据2012年12月6日补充协议第5条的约定主张权利，该条款约定是否为附条件的生效；3、百得利公司在本案中是否在未结清工程款范围内承担先行垫付的义务。关于焦点1，《中华人民共和国合同法》第二百八十三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）济民五终字第447号上诉人（原审被告）山东朝阳建设工程有限公司济南分公司，住所地济南市。负责人周飞，经理。委托代理人崔炳涛，男，1974年9月28日出生，汉族，该公司职工，住济南市。委托代理人ＸＸ山，山东鹏飞律师事务所律师。被上诉人（原审原告）济南振鲁建筑劳务有限公司，住所地济南市。法定代表人杜玉芬，总经理。委托代理人唐向东，山东众成仁和律师事……