分期付款买卖合同纠纷 （2013）宁民初字第406号

合同法对于买卖合同和承揽合同分别作出了定义性的规定。《中华人民共和国合同法》第一百三十条规定“买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”第二百五十一条规定“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。”第二百五十二条规定“承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。”本案原、被告双方签订合同的名称为《产品销售合同》，且主要内容是涉及产品的买卖和货款支付。虽然合同中有约定产品的规格型号及相应的技术参数，但合同的实质主要还是原告交付商品、被告支付商品的对价。况且，《最高人民法院关于经济合同的名称与内容不一致时如何确定管辖权问题的批复》第二条规定“合同的名称与合同约定的权利义务内容不一致，而且根据该合同约定的权利义务内容难以区分合同性质的，以及合同的名称与该合同约定的部分权利义务内容相符的，则以合同的名称确定合同的履行地和法院的管辖权。”因此，本案原、被告之间的法律关系应确定为买卖合同关系。二、逾期交接变压器的责任在谁原告认为，本案逾期交接变压器的责任在被告，被告未按合同约定

合同法对于买卖合同和承揽合同分别作出了定义性的规定。《中华人民共和国合同法》第一百三十条规定“买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”第二百五十一条规定“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。”第二百五十二条规定“承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。”本案原、被告双方签订合同的名称为《产品销售合同》，且主要内容是涉及产品的买卖和货款支付。虽然合同中有约定产品的规格型号及相应的技术参数，但合同的实质主要还是原告交付商品、被告支付商品的对价。况且，《最高人民法院关于

福建省宁德市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）宁民初字第406号原告杭州钱江电气集团股份有限公司，住所地xx。法定代表人项忠孝，董事长。委托代理人李忠真，男，xxxx.被告闽东丛贸船舶实业有限公司，住所地xxxx.法定代表人刘丛生，董事长。委托代理人缪銮生、郑斌，福建人文律师事务所律师。原告杭州钱江电气集团股份有限公司与被告闽东丛贸船舶实业有限公司分期付款买卖合同纠纷一案，本院于2013年……