建设工程设计合同纠纷 （2017）粤14民终116号

原告深圳市大有作唯设计装饰有限公司与被告丰顺富豪温泉度假村签订的《工程承包协议书》，合同主体适格，内容为双方真实意思表示，且没有违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效的合同。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，且原、被告在《工程承包协议书》中明确约定“甲方自行营业，视为验收合格”，庭审中双方均认可丰顺富豪温泉度假村于2014年5月20日正式开张营业，可见案涉工程的竣工日期为2014年5月20日。工程竣工验收后，原告作为承包人有权请求被告作为发包人支付相关应付工程款。关于原告请求被告支付尚欠工程款637267元的问题。由于被告对原告所诉拖欠的工程款637267元不予认可，且所欠工程款637267元并未经双方签章确认，原告又没认可由林永丰于2016年8月15日在富豪酒店（工程）预结算单所写的63万元，而是以工程款637267元向被告主张权利，被告也不认可由林永丰在富豪酒店（工程）预结算单所写的所欠工程款63万元。故本案应以双方当事人所举现有证据确定工程款是否拖欠。

原告深圳市大有作唯设计装饰有限公司与被告丰顺富豪温泉度假村签订的《工程承包协议书》，合同主体适格，内容为双方真实意思表示，且没有违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效的合同。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，且原、被告在《工程承包协议书》中明确约定“甲方自行营业，视为验收合格”，庭审中双方均认可丰顺富豪温泉度假村于2014年5月20日正式开张营业，可见案涉工程的竣工日期为2014年5月20日。工程竣工验收后，原告作为承包人有权请求被告作为发包人支付相关应付工程款。关

广东省梅州市中级人民法院民事判决书（2017）粤14民终116号上诉人（原审被告）：丰顺富豪温泉度假村。住所地：广东省梅州市丰顺县汤坑镇金河湾。投资人：邱绍金，该公司总经理。委托诉讼代理人：邹俊亮，广东中熙律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳市大有作唯设计装饰有限公司。住所地：广东省深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区*栋*楼1109。法定代表人：韩小锋，该公司总经理。委托诉讼代理人：卢鉴，广东……