买卖合同纠纷 (2019)豫0106民初3749号

案号
(2019)豫0106民初3749号
法院
河南省郑州市上街区人民法院
案由
买卖合同纠纷
年份
2019
地域
河南省郑州市
裁判日期
2019-11-01

裁判要旨

2017年的聊天记录中未显示设备交接单中的备注的问题,2019年聊天记录中反馈电机问题时,已告知超过保质期,且在2019年的聊天记录中安福金烘干厂自认调试非常顺利,但烘干的吨位不够,故本院认为万谷机械公司向安福金烘干厂交付的货物符合质量标准,且已调试完成。 2.关于安装调试的时间。 安福金烘干厂辩解万谷机械公司应在2017年6月15日前安装完毕,但其在2017年7月13日安装完毕,正式安装完是交接单上的7月23日。 万谷机械公司陈述根据合同供货周期的约定,遇见雨雪、暴风等恶劣天气或安福金烘干厂不能按合同规定付款等,工期顺延。 本院认为,根据合同付款方式的约定,在安装前安福金烘干厂应支付1237500元,但截至2017年7月13日前,安福金烘干厂并未足额支付,故安福金烘干厂辩解意见,本院不予采纳。 2017年7月17日安福金烘干厂执行事务合伙人刘宝财出具证明一份,主要内容为:江西省安福003工地热风炉重调调试已结束,正常运行。 安福金烘干厂认可未支付的货款为222500元。 本院认为,当事人双方应按照合同全面履行自己的义务。 原告万谷机械公司已为被告安福金烘干厂设计、制造、运输、安装及调

摘要

郑州万谷机械股份有限公司与安福金稻谷物粮食烘干厂买卖合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

河南省郑州市上街区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0106民初3749号原告:郑州万谷机械股份有限公司,住所地郑州市上街区安阳路**。 法定代表人:陆学中,总经理。 委托诉讼代理人:袁珺,河南仟安律师事务所律师。 被告:安福金稻谷物粮食烘干厂,住,住所地江西省吉安市安福县洋门乡洋门村拥远小组/div>执行事务合伙人:刘宝财,男,1970年7月25日出生,汉族,住江西省吉安市安福县洋门乡洋门……