建设工程施工合同纠纷 （2015）兴民终字第339号

绿安公司与金马公司签订的中国移动兴安分公司移动通信综合楼土建工程的《工程承包合同》及《附表一》，系双方当事人真实意思表示，不违反有关法律、法规强制性规定，合法有效。在合同履行过程中，金马公司对绿安公司已完工程量应付清包费用已支付完毕（不包含脚手架搭拆部分人工费）。对延误工期引发的人工费未进行结算。根据双方签订的《工程承包合同》第九条第（三）款“因其它工种原因延误土建工程造成停工，或因甲方材料不能及时到达现场延误工期的，由责任方承担施工方人工费”的约定，金马公司应当支付绿安公司对延误工期引发的人工费。盖民作为合同担保人，绿安公司放弃要求其承担责任，该院予以尊重。关于延误工期引发的人工费数额，兴安盟宏城工程造价咨询事务所有限责任公司通过法院委托进行了鉴定。金马公司对鉴定报告有异议，但未提供足以反驳的证据，该院对该鉴定报告的证明力予以确认。绿安公司诉请延误工期引发的人工费为1198580元，低于兴安盟宏城工程造价咨询事务所有限责任公司鉴定结果（1684870元），该院予以维护。绿安公司诉请要求金马公司支付脚手架搭建人工费，双方签订的《附表一》约定：外墙脚手架搭拆费按建筑面积乘以12元／㎡，约

绿安公司与金马公司签订的中国移动兴安分公司移动通信综合楼土建工程的《工程承包合同》及《附表一》，系双方当事人真实意思表示，不违反有关法律、法规强制性规定，合法有效。在合同履行过程中，金马公司对绿安公司已完工程量应付清包费用已支付完毕（不包含脚手架搭拆部分人工费）。对延误工期引发的人工费未进行结算。根据双方签订的《工程承包合同》第九条第（三）款“因其它工种原因延误土建工程造成停工，或因甲方材料不能及时到达现场延误工期的，由责任方承担施工方人工费”的约定，金马公司应当支付绿安公司对延误工期引发的人工费。盖民作为合同担保人，绿安公司放弃要求其承担责任，该院予以尊重。关于延误工期引发的人工费数额，兴安

内蒙古自治区兴安盟中级人民法院民 事 判 决 书（2015）兴民终字第339号上诉人（一审被告）呼伦贝尔金马建筑工程有限责任公司，住所地内蒙古自治区扎兰屯市。法定代表人李海，董事长。委托代理人于佩清，内蒙古天厚律师事务所律师。被上诉人（一审原告）长春绿安建筑工程有限责任公司，住所地吉林省长春市。法定代表人邓博宇，经理。委托代理人赵军，男，1966年10月22日出生，汉族，长春绿安建筑工程有限责任公……