定作合同纠纷 （2018）琼02民终195号
裁判要旨
《合同书》系宋瀚、磊香石雕厂自愿签订，是双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立，对双方均具有法律约束力。鉴于该合同为承揽合同，作为定作人，宋瀚依法享有随时解除的权利。宋瀚的定作物共三种：秀石花盆、秀石喷水螺和秀石主门喷水花盆。该三种花盆并不需要联体制作、联体交货，因此，《合同书》实为由三部分合同组成。关于秀石花盆和秀石喷水螺部分，宋瀚并未主张磊香石雕厂逾期交付或者制作不符合标准，视为磊香石雕厂依约完成。在此情况下，宋瀚拒收货物，构成违约，需向磊香石雕厂赔偿因解除该部分合同造成的损失。关于秀石主门喷水花盆，合同约定磊香石雕厂应于合同签订之日后20日内（即2016年6月6日前）交货，但当磊香石雕厂于2016年6月8日向宋瀚提供图片时，宋瀚并未表示拒绝接受，而是提出修改意见，视为双方对交付时间作出了变更。但双方都未提供证据证明变更后的具体交付时间，磊香石雕厂亦未提供证据证明其在变更后的交付时间内完成了喷水花盆的制作。因双方约定不明确且履行情况不明确，解除秀石主门喷水花盆定作部分的合同造成的损失由双方各自承担。关于一审本诉，宋瀚在未明确向磊香石雕厂作出解除合同表示的情况
摘要
宋瀚与三亚荔枝沟磊香石雕厂定作合同纠纷二审民事判决书 定作合同纠纷
正文（节选）
海南省三亚市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）琼02民终195号上诉人（原审原告、反诉被告）：宋瀚，男，1964年4月7日出生，汉族，住三亚市。委托诉讼代理人：徐秉仕，海南言必信律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：三亚荔枝沟磊香石雕厂，住所地三亚市师部农场路瑞达石材加工基地*号。经营者：陈国来，男，1971年11月26日出生，汉族，住福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村胡石**号。……