建设工程监理合同纠纷 （2021）苏08民终778号

工程监理是指具有相关资质的监理单位受甲方的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表建设单位对施工单位的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。工程监理性质上属于一种有偿的工程咨询服务。双方签订的《建设工程监理合同》约定，监理工作内容包括：质量、安全、进度、造价控制，合同、信息管理及相关工作的协调。该约定是双方真实意思表示，对双方具有约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。工程建设是多方参与协作的活动，双方约定了工期为自2019年9月28日始至2019年11月28日止，对此双方均应按照合同约定和工程监理的行业要求密切沟通，积极履行各自义务以实现合同的目的。结合工程监理的行业要求，工程监理的主要内容可以概括为：“四控、两管、一协调”，及工程造价控制、工程工期控制、工程质量控制、工程安全控制；进行信息管理、工程建设合同管理；协议有关单位之间的工作关系。对此，双方签订的《建设工程监理合同》关于监理工作内容的约定也体现了这种行业要求。作为委托人的启睿公司选任监理单位的意图无非是借助监理单位的专业工程管理、控制能力实现其对工程工期

工程监理是指具有相关资质的监理单位受甲方的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表建设单位对施工单位的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。工程监理性质上属于一种有偿的工程咨询服务。双方签订的《建设工程监理合同》约定，监理工作内容包括：质量、安全、进度、造价控制，合同、信息管理及相关工作的协调。该约定是双方真实意思表示，对双方具有约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。工程建设是多方参与协作的活动，双方约定了工期为自2019年9月28日始至2019年11月28日止，对此双方均应按照合同约定和工程监理的行业要求密切沟通，积极履

江苏省淮安市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏08民终778号上诉人（原审原告）：淮安市正中工程建设监理有限公司，住所地淮安市清江浦区延安东路武夷大厦12楼。法定代表人：钱文生，该公司董事长。委托诉讼代理人：孙桂宝，江苏兴宇律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：盱眙启睿矿业有限公司，住所地盱眙县经济开发区工十一路。法定代表人：徐磊，该公司执行董事。委托诉讼代理人：周楠，江苏普悦（盱眙）律……