财产损害赔偿纠纷 （2019）湘08民终929号

行为人因过错侵害他人民事权益，应当依法承担侵权责任，两人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。本案中，陈明华、王章勇以两岔村通村公路路面水泥硬化工程占用两人家庭承包经营的部分土地未进行补偿为由，故意采取停车堵路的方式阻碍施工，导致施工车辆无法正常通行，由此造成的相关损失，陈明华和王章勇应当承担连带赔偿责任。关于通隆公司的损失，根据其诉讼请求，并结合庭审过程中的举证、质证及法院的认定情况，应依法支持通隆公司要求陈明华、王章勇连带赔偿通隆公司货车车箱的损失16000元的诉讼请求。通隆公司提出的另外两项损失，即混凝土凝固后不能使用的损失和工人停工工资的损失，因无足够的证据予以佐证，依法不予支持。陈明华、王章勇的辩解意见均不能成立，依法不予采纳。另外，本案在审理过程中，陈明华、王章勇向一审法院提出申请，要求追加桑植县河口乡两岔村村民委员会和桑植县河口乡人民政府为本案共同被告参加诉讼，结合本案的实际情况，经一审法院审查，陈明华、王章勇申请追加的共同被告，与本案没有利害关系，不是必须共同进行诉讼的当事人，故其申请理由不能成立，依法予以驳回申请。综上所述，依照《中华人民共和国侵权责

行为人因过错侵害他人民事权益，应当依法承担侵权责任，两人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。本案中，陈明华、王章勇以两岔村通村公路路面水泥硬化工程占用两人家庭承包经营的部分土地未进行补偿为由，故意采取停车堵路的方式阻碍施工，导致施工车辆无法正常通行，由此造成的相关损失，陈明华和王章勇应当承担连带赔偿责任。关于通隆公司的损失，根据其诉讼请求，并结合庭审过程中的举证、质证及法院的认定情况，应依法支持通隆公司要求陈明华、王章勇连带赔偿通隆公司货车车箱的损失16000元的诉讼请求。通隆公司提出的另外两项损失，即混凝土凝固后不能使用的损失和工人停工工资的损失，因无足够的证据予以佐证，

湖南省张家界市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘08民终929号 上诉人（原审被告）：陈明华，男，1979年4月29日出生，土家族，住湖南省桑植县。 上诉人（原审被告）：王章勇，男，1977年6月23日出生，土家族，住湖南省桑植县。 两上诉人共同委托诉讼代理人：王勋，湖南省桑植县法律援助中心工作人员。 被上诉人（原审原告）：湖南通隆建设工程有限公司，住所地湖南省长沙市天心区芙蓉南路名……