建设工程施工合同纠纷 (2019)冀10民初296-1号

案号
(2019)冀10民初296-1号
法院
河北省廊坊市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2021
地域
河北省廊坊市
裁判日期
2021-05-20

裁判要旨

一、关于北京城乡公司是否存在因已方原因造成工期延误的情形,北京城乡公司是否在完成主体结构后单方停工。 香河万润公司与北京城乡公司于2015年11月11日就万润•运河湾项目一期A区地上项目签订《建设工程施工合同》,计划开工日期2015年11月20日,计划竣工日期2017年3月1日,工期总日历天数486天。但香河万润公司办理A区地上部分施工许可证的时间为2016年4月,2016年5月25日通知开工日期为2016年6月1日,实际开工日期为2016年6月2日。依双方约定的工期总日历天数486天,应在2017年10月完工。但在施工过程中,香河万润公司要求北京城乡公司将A区地下车库工程一并进行施工,大幅增加了工程量,双方确认地下车库的工期总日历天数为393天。香河万润公司承诺“施工工期顺延”(详见北京城乡公司提供的证据16、证据80、证据81),北京城乡公司所提交的施工进度计划均为协助香河万润公司办理A区项目预售许可证使用,施工单位工程进度要求另行协商(详见证据79)。因香河万润公司在大幅增加工程量后,双方未就A区地上项目及地下车库项目的施工工期再行约定,故A区地上项目及地下车库项目的完

摘要

一、关于北京城乡公司是否存在因已方原因造成工期延误的情形,北京城乡公司是否在完成主体结构后单方停工。 香河万润公司与北京城乡公司于2015年11月11日就万润•运河湾项目一期A区地上项目签订《建设工程施工合同》,计划开工日期2015年11月20日,计划竣工日期2017年3月1日,工期总日历天数486天。但香河万润公司办理A区地上部分施工许可证的时间为2016年4月,2016年5月25日通知开工日期为2016年6月1日,实际开工日期为2016年6月2日。依双方约定的工期总日历天数486天,应在2017年10月完工。但在施工过程中,香河万润公司要求北京城乡公司将A区地下车库工程一并进行施

正文(节选)

河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)冀10民初296-1号 原告(反诉被告):香河万润新元房地产开发有限公司,住所地河北省廊坊市香河县香五路西侧花园小区。 法定代表人:李建伟,总经理。 委托代理人:张开,国浩律师(北京)事务所律师。 委托代理人:徐洋,国浩律师(北京)事务所律师。 被告(反诉原告):北京城乡建设集团有限责任公司,住所地北京市丰台区草桥东路8号院7号楼。 法定代……