建设工程施工合同纠纷 （2014）浙杭民终字第866号

黄昱、水电建筑公司签订的越南南鹏水电站引水隧洞工程施工分包协议，因黄昱不具备法定的施工资质，故该分包协议无效。双方对于合同不再继续履行的意见是一致的，现黄昱实际进行了施工，工程款已实际产生，黄作为实际施工人，有权要求水电建筑公司支付尚欠工程余款。（一）水电建筑公司应支付黄昱款项数额。浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定报告中确定鉴定工程造价为1029603元，黄昱未提供证据予以反驳，故该院对该鉴定报告予以采纳。对鉴定报告中其它有关事项争议，该院分析如下：关于黄昱未按施工分包协议中施工进度要求施工。该院认为，黄昱停工系因水电建筑公司未及时提供炸药以及其他非黄昱原因造成，故对水电建筑公司关于黄昱未按施工分包协议中施工进度要求施工应扣除费用195880.5元的主张，不予支持。关于回填原木工程量。该院认为，根据水电建筑公司出具的关于结算存在问题的答复，水电建筑公司出具的原木、浆砌块石回填数据包含对黄昱误工进行补偿的意思表示，该数据与业主确定的原木、浆砌块石回填数据有巨大差距，严重不符，同时黄昱未提供其他证据证明其所主张的原木、浆砌块石回填的工程量，故黄昱根据水电建筑公司出具的数据要求增加工程款，依

黄昱、水电建筑公司签订的越南南鹏水电站引水隧洞工程施工分包协议，因黄昱不具备法定的施工资质，故该分包协议无效。双方对于合同不再继续履行的意见是一致的，现黄昱实际进行了施工，工程款已实际产生，黄作为实际施工人，有权要求水电建筑公司支付尚欠工程余款。（一）水电建筑公司应支付黄昱款项数额。浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定报告中确定鉴定工程造价为1029603元，黄昱未提供证据予以反驳，故该院对该鉴定报告予以采纳。对鉴定报告中其它有关事项争议，该院分析如下：关于黄昱未按施工分包协议中施工进度要求施工。该院认为，黄昱停工系因水电建筑公司未及时提供炸药以及其他非黄昱原因造成，故对水电建筑公司关于黄昱未按施

中华人民共和国浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）浙杭民终字第866号上诉人（原审被告）：浙江省水电建筑安装有限公司。法定代表人：刘国庆。委托代理人：蒋晓辉。被上诉人（原审原告）：黄昱。委托代理人：黄克海。上诉人浙江省水电建筑安装有限公司（以下简称水电建筑公司）因与被上诉人黄昱建设工程施工合同纠纷一案不服州市滨江区人民法院（2012）杭滨民初字第1224号民事判决，向本院提起上诉……