租赁合同纠纷 (2019)晋0802民初5618号

案号
(2019)晋0802民初5618号
法院
山西省运城市盐湖区人民法院
案由
租赁合同纠纷
年份
2019
地域
山西省运城市
裁判日期
2019-10-24

裁判要旨

依法成立的合同受法律保护。 当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。 本案中,原告国华建筑架料租赁站与被告姚金春、蒋德平签订的建筑施工材料租赁合同成立并有效,原告按照约定向被告交付了租赁物,被告姚金春、蒋德平理应按照合同约定按月支付相应租赁费。 经双方结算,被告姚金春、蒋德平共拖欠原告租赁费及材料赔偿费共计314612.08元,现原告请求判令被告姚金春、蒋德平支付租赁费及材料赔偿费,本院予以支持。 被告姚金春、蒋德平逾期未付租赁费,已构成违约,原告主张违约金按拖欠租赁费的30%计算,即90000元,明显过高,考虑到本案二被告拖欠租赁费的原因系因工程停工等原因所导致,故对原告主张的违约金应由二被告按照中国人民银行同期贷款利率计算赔偿其利息损失。 被告王建强作为担保人,应按照合同约定对被告姚金春、蒋德平所拖欠的租赁合同债务承担连带保证责任。 关于被告姚金春、蒋德平辩称的因开发商和建筑商未及时供应材料导致停工,造成拖欠原告租赁费及其损失,应由开发商和建筑商予以承担的主张,因本案系租赁合同法律关系,开发商和建筑商非本案租赁合同的当事人,至于被告姚金春、蒋德平与开发商和建筑商之间的纠纷应另案处

摘要

原告运城市盐湖区国粮街国华建筑架料租赁站与被告姚金春、蒋德平、王建强租赁合同纠纷一案民事判决书

正文(节选)

山西省运城市盐湖区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)晋0802民初5618号 原告:运城市盐湖区国粮街国华建筑架料租赁站 经营者:易春国,男。 被告:姚金春,男。 被告:蒋德平,男。 被告:王建强,男。 委托诉讼代理人:关朝波,男。 系被告王建强的表弟。 原告运城市盐湖区国粮街国华建筑架料租赁站(以下简称国华建筑架料租赁站)与被告姚金春、蒋德平、王建强租赁合同纠纷一案,本院于20……