建设工程施工合同纠纷 （2021）豫96民终10号

正伟建筑公司与交大科技园公司签订的《建设工程施工协议》、《补充协议书》以及《解除协议》，双方均认可，上述协议均有效。协议解除后，双方均同意委托中辰工程咨询有限公司就正伟建筑公司已完工工程进行结算审核，核定工程结算价为937650.86元。正伟建筑公司认为该结算价有误，并提供交大科技园公司原工作人员杜鹏真签字的结算单价格为1376865.44元，因杜鹏真未到庭确认，该结算单也未有交大科技园公司的签章等予以证实，故对该证据不予确认。正伟建筑公司的施工结算价应以中辰工程咨询有限公司核定工程结算价为准。正伟建筑公司要求交大科技园公司支付逾期付款利息，符合法律规定，应予支持。因正伟建筑公司未按《解除协议》向交大科技园公司移交项目现场，塔吊也未进行移交和对接，故正伟建筑公司要求交大科技园公司支付塔吊租赁费和门卫劳务费，理由不足，不予支持。奥达投资公司提供的交大科技园公司财务等资料，客观真实，二公司之间不存在财产混同情形，正伟建筑公司要求奥达投资公司承担连带责任，证据不足，不予支持。综上所述，一审法院根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问

正伟建筑公司与交大科技园公司签订的《建设工程施工协议》、《补充协议书》以及《解除协议》，双方均认可，上述协议均有效。协议解除后，双方均同意委托中辰工程咨询有限公司就正伟建筑公司已完工工程进行结算审核，核定工程结算价为937650.86元。正伟建筑公司认为该结算价有误，并提供交大科技园公司原工作人员杜鹏真签字的结算单价格为1376865.44元，因杜鹏真未到庭确认，该结算单也未有交大科技园公司的签章等予以证实，故对该证据不予确认。正伟建筑公司的施工结算价应以中辰工程咨询有限公司核定工程结算价为准。正伟建筑公司要求交大科技园公司支付逾期付款利息，符合法律规定，应予支持。因正伟建筑公司未按《解除协议

河南省济源中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫96民终10号上诉人（原审原告）：陕西正伟建筑工程有限公司，住所地：陕西省西咸新区沣西新城康定路以南秦皇大道以西沣西国际大厦1栋21层。法定代表人：冯宝雷，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李长宝，上海致格律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄殿龙，上海致格律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：济源交大科技园实业有限公司，住所地：河南省济源市高新技术……