建设工程施工合同纠纷 (2019)川1123民初1079号
裁判要旨
旭瑞劳务是具有劳务作业法定资质的承包人,其与宇升公司签订的《建筑工程施工劳务合同书》《补充协议》系双方真实意思表示,不违返法律规定,双方均应按合同约定履行合同义务。 旭瑞劳务按照合同约定进行了施工,经协商一致,旭瑞劳务于2018年11月23日退出该案涉工程,并进行了结算,宇升公司应当按照约定向旭瑞劳务支付工程款。 在施工过程因宇升公司的原因造成停工,经双方确认的停工损失应由宇升公司承担。 2018年11月21日《协议书》、2018年11月22《协议》的内容载明旭瑞劳务于2018年11月23日退出案涉工程项目,宇升公司于2018年11月23日起十五个工作日内完成工程前期结算及确认工程实际损失,随后旭瑞劳务的法定代表人朱芯宏通过微信与宇升公司的代表杨科联系,杨科指定工作人员吕佳洋与朱芯宏联系,确认了旭瑞劳务在案涉工程的结算金额为2,474,672.74元,2018年6月1日至2018年11月23日的停工损失为347,541.6元,本院认为以上证据已形成证据链,高度盖然地证明了结算金额及停工损失是经过双方确认的,对该结算金额及停工损失本院予以确认。 对于2017年7月28日至2017年11月
摘要
乐山市旭瑞建筑劳务有限责任公司与四川省宇升建设工程有限公司、杨科、四川鼎传置业有限公司、四川正良建筑工程有限公司、罗方华建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
四川省犍为县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川1123民初1079号 原告:乐山市旭瑞建筑劳务有限责任公司,统一社会信用代码91511100671443371X,住所地乐山市市中区滨江路上段58号1幢2号。 法定代表人:朱芯宏,系公司总经理。 委托诉讼代理人(特别授权代理):刘勇强,北京威诺(成都)律师事务所律师。 被告:四川省宇升建设工程有限公司,统一社会信用代码91511100……