建设工程施工合同纠纷 （2015）民申字第3441号

本案再审审查争议焦点为：（一）二审判决对案涉工程款的认定是否有误；（二）二审判决对江苏建工公司是否应承担工程质量整改费用及是否应提供工程竣工资料、协助完成竣工验收等事实认定是否有误。一、关于二审判决对案涉工程款的认定是否有误的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”本案中，双方于2012年7月20日签订的《和解协议》约定：江苏建工公司应于和解协议签订生效后15个工作日内将工程结算报告提交道道全粮油公司审核；道道全粮油公司应自收到结算报告之日起45个工作日内审核完毕或委托双方共同认可的第三方审计完毕，逾期则视为道道全粮油公司认可江苏建工公司提交的结算报告，并按江苏建工公司提交的结算价进行决算付款。《和解协议》签订后，江苏建工公司于2012年7月21日将《结算书》提交给道道全粮油公司，但道道全粮油公司未在45个工作日内审核完毕。尽管道道全粮油公司主张其在45个工作日内委托湖南宏达工程造价咨询有

本案再审审查争议焦点为：（一）二审判决对案涉工程款的认定是否有误；（二）二审判决对江苏建工公司是否应承担工程质量整改费用及是否应提供工程竣工资料、协助完成竣工验收等事实认定是否有误。一、关于二审判决对案涉工程款的认定是否有误的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”本案中，双方于2012年7月20日签订的《和解协议》约定：江苏建工公司应于和解协议签订生效后15个工作日内将工程结算报告提交道道全粮油

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2015）民申字第3441号再审申请人（一审被告、反诉原告；二审上诉人）：道道全重庆粮油有限责任公司。住所地：重庆市涪陵区鹤滨路**号。法定代表人：刘建军，该公司董事长。委托代理人：谢细波，该公司法务总监。委托代理人：廖英，该公司法务主管。被申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人）：江苏省建工集团有限公司。住所地：江苏省南京市鼓楼区江东北路***号**……