建设工程施工合同纠纷 （2019）内0782民初246号
裁判要旨
本案的争议焦点：1.双方是《土地整治工程建设施工合同》约定价款结算还是按鉴定结论价款结算；2.内蒙古矿业公司未按招标合同确定的工期竣工是否构成违约；3.内蒙古矿业公司逾期竣工构成违约，损失如何确定。 本院认为，虽然《土地整治工程建设施工合同》有约定的价款，但双方在合同中明确约定因材料、人工费等价格变动可以调整价款，原、被告双方工程负责人及工程相关单位签订的会议纪要应当成为合同的组成部分。 被告称签字人员孙玉清、贾爱民没有得到单位授权属于个人行为的抗辩理由不能成立：首先实施该项目被告具体负责人系由呼伦贝尔农垦集团文件中指定的相关人员，孙玉清、贾爱民在涉及工程项目的会议纪要上签名能够代表免渡河农场。 其次，孙玉清、贾爱民签名的会议纪要内容是涉案工程结算事宜，并未超出业务职责范围。 因此免渡河农场相关人员达成会议纪要的法律后果，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条规定，应由应由免渡河农场承担。 2018年6月10日免渡河农场（贾爱民、孙玉清）与内蒙古矿业公司（史晓、贾明泽）签订的《会议纪要》主要是关于工程款结算双方一致同意委托造价评估中介机构进行造价评估，以评估价款为准，确定了双方工程结
摘要
内蒙古矿业开发有限公司与内蒙古自治区国营免渡河农场建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
内蒙古自治区牙克石市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内0782民初246号 原告（反诉被告）：内蒙古矿业开发有限公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市。 法定代表人：史晓，该公司董事长。 委托诉讼代理人：贾云杰，上海市建纬（包头）律师事务所。 委托诉讼代理人：吴志文，经世律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘小东（第二开庭由吴志文变更），经世律师事务所律师。 被告（反诉原告）：内蒙古……