建设工程施工合同纠纷 （2015）宁民一初字第33号

双方签订合同后，彬星劳务公司依合同约定履行了支付履约保证金1000000元，及组织人员进行施工的义务，在施工过程中，由于金雨物资公司未按合同约定支付工程款，导致彬星劳务公司在完成一、二期工程后无法继续施工。金雨物资公司与工程发包方青海海大矿业有限公司已于2012年7月12日，终止了双方签订的《中铸光伏电站道路工程建设承包合同》，金雨物资公司与彬星劳务公司签订的《中铸光伏电站道路工程建设承包合同》已无法继续履行，彬星劳务公司要求解除双方签订的《中铸光伏电站道路工程建设承包合同》的诉讼请求成立，应予支持。金雨物资公司本应在与青海海大矿业有限公司解除合同后，及时告知彬星劳务公司并解除双方签订的合同，退回履约保证金，支付已施工的工程款，由于其未及时履行上述义务导致纠纷产生。彬星劳务公司要求金雨物资公司返还履约保证金1000000元并承担逾期还款利息119720元，支付工程款1129145.92元的诉讼请求成立，应予支持。金雨物资公司对此的抗辩理由不成立，不予支持。彬星劳务公司不能提交有效证据证明在其施工过程中，由于金雨物资公司提供的施工资料不全，前期准备、协调工作不到位等原因，导致工程停工、窝

双方签订合同后，彬星劳务公司依合同约定履行了支付履约保证金1000000元，及组织人员进行施工的义务，在施工过程中，由于金雨物资公司未按合同约定支付工程款，导致彬星劳务公司在完成一、二期工程后无法继续施工。金雨物资公司与工程发包方青海海大矿业有限公司已于2012年7月12日，终止了双方签订的《中铸光伏电站道路工程建设承包合同》，金雨物资公司与彬星劳务公司签订的《中铸光伏电站道路工程建设承包合同》已无法继续履行，彬星劳务公司要求解除双方签订的《中铸光伏电站道路工程建设承包合同》的诉讼请求成立，应予支持。金雨物资公司本应在与青海海大矿业有限公司解除合同后，及时告知彬星劳务公司并解除双方签订的合同，

青海省西宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）宁民一初字第33号原告四川遂宁市彬星工程建设劳务有限公司法定代表人高云强，该公司总经理。委托代理人杨亚西、刘力荣，青海西海律师事务所律师。被告青海金雨物资有限公司法定代表人王玲，该公司总经理。委托代理人蒋仁华、姜边晨，青海凡圣律师事务所律师。原告四川遂宁市彬星工程建设劳务有限公司（彬星劳务公司）诉被告青海金雨物资有限公司（以下简称金雨物资公司）……