建设工程分包合同纠纷 （2020）晋08民终3197号

关于上诉人中曼公司是否应当对案涉债务承担连带责任的问题，案涉《建设工程施工合同》上加盖的印章并非晋技公司公章，亦无证据能够证实法定代表人处的签名“张买牛”系晋技公司法定代表人所签，授权委托书及劳务分包合同所加盖公章亦非晋技公司公章，原审认定上诉人中曼公司（原晋技公司）与运城市梁捷房地产开发有限公司签订《建设工程施工合同》并委托王刘李为其代理人与上诉人耿家建签订《劳务分包合同》的证据不足，对于上诉人中曼公司的上诉请求，本院予以支持。关于对上诉人耿家建所提经济损失认定的问题，经查，上诉人王刘李与上诉人耿家建于2016年1月30日所签订的《误工证明》中约定“运城市闻喜县仁和佳苑工地自2015年三月份至2015年12月份停工补助工程款等一切费用共计人民币捌拾捌万元整”，能够证明上诉人耿家建与上诉人王刘李就2015年3月份至2015年12月份期间产生的各项费用达成一致意见，上诉人耿家建对其主张的2016年1月份之后的财产租赁损失、塔吊租赁损失、方木损失，因2016年4月份上诉人王刘李作为河南恒远建设工程有限公司的委托代理人与发包方签订了建筑工程施工合同，上诉人耿家建对此明知，原审法院认为该部分误

关于上诉人中曼公司是否应当对案涉债务承担连带责任的问题，案涉《建设工程施工合同》上加盖的印章并非晋技公司公章，亦无证据能够证实法定代表人处的签名“张买牛”系晋技公司法定代表人所签，授权委托书及劳务分包合同所加盖公章亦非晋技公司公章，原审认定上诉人中曼公司（原晋技公司）与运城市梁捷房地产开发有限公司签订《建设工程施工合同》并委托王刘李为其代理人与上诉人耿家建签订《劳务分包合同》的证据不足，对于上诉人中曼公司的上诉请求，本院予以支持。关于对上诉人耿家建所提经济损失认定的问题，经查，上诉人王刘李与上诉人耿家建于2016年1月30日所签订的《误工证明》中约定“运城市闻喜县仁和佳苑工地自2015年三月份

山西省运城市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）晋08民终3197号 上诉人（原审原告）：耿家建，男，1974年12月5日出生，汉族，湖北省郧西县。 委托诉讼代理人：刘瑞，山西金贝（临汾）律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：中曼建设有限公司（原名山西晋技建筑工程有限公司），住所地：太原市尖草坪区汇丰南街79号4幢1层1004。 法定代表人：张买牛，董事长。 委托诉讼代理人：郭华飞，山西……