劳务合同纠纷 （2015）庆民二民终字第471号

因原告无建筑施工企业资质，故原告与被告圣和公司签订的《分包施工协议书》，违反禁止性规定，该合同为无效合同。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，原告依照该合同实际完成施工的部分，被告圣和公司应参照合同约定给付工程款。原告总施工建筑面积为4166.6平方米，按照合同约定计算人工费及机械费应为1166648元，扣除被告圣和公司已支付的1014426元，剩余工程款152222元，被告圣和公司因给付原告。对原告在施工过程中增加、变更工程量增加的人工费及因各种原因停工造成的损失269420元，被告圣和公司予以确认，亦应给付原告。原告要求被告给付逾期支付利息，但未举证证明该工程竣工时间，被告圣和公司应自原告起诉之日起至本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款年利率给付原告利息。被告建安集团公司与原告无直接法律关系，且依现有证据无法确认被告建安集团公司尚有欠付工程款。故被告建安集团公司不应承担本案责任。综上判决如下：一、被告大庆市圣和建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告颜忠友欠付工程款421642元，并自2014年7月24日起至本判决生效之日止

因原告无建筑施工企业资质，故原告与被告圣和公司签订的《分包施工协议书》，违反禁止性规定，该合同为无效合同。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，原告依照该合同实际完成施工的部分，被告圣和公司应参照合同约定给付工程款。原告总施工建筑面积为4166.6平方米，按照合同约定计算人工费及机械费应为1166648元，扣除被告圣和公司已支付的1014426元，剩余工程款152222元，被告圣和公司因给付原告。对原告在施工过程中增加、变更工程量增加的人工费及因各种原因停工造成的损失269420元，被告圣和公司予以确认，亦应给付原告。原告要求被告给付逾期支付利息，但

黑龙江省大庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）庆民二民终字第471号上诉人（原审被告）大庆市圣和建筑工程有限公司。法定代表人邓杰，该公司总经理。委托代理人乔英男，黑龙江庚辰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）颜忠友，男，汉族，1955年10月29日出生，无职业。委托代理人李泰义，大庆市龙凤区法律事务所法律工作者。原审被告大庆建筑安装集团有限责任公司。法定代表人王作林，该公司董事长。上诉人……