建设工程施工合同纠纷 （2019）晋1122民初46号

2016年11月8日原告山西三建集团有限公司与被告太原市东明房地产开发有限公司签订了交城县洪相乡成村城市棚户区改造安置房项目（一期）的《建设工程施工合同》。 双方在合同履行过程中，因当地村民围堵工地大门，导致工程无法正常进行，从而停工，原告山西三建集团有限公司退出现场。 2018年1月经原、被告双方协商对已完成工程量的工程价款进行结算为4258045.47元。 根据原、被告双方提供的证据以及法庭调查查明的内容，该《建筑工程结算书》系双方当事人的真实意思表示，双方对工程款结算方式的约定不违反法律、行政法规的强制性规定，应当确认有效。 被告太原市东明房地产开发有限公司要求鉴定工程价款的申请，因无充分有效的证据证明该工程结算书存在无效或可撤销的情形，故本院对该申请鉴定不予支持。 关于原告山西三建集团有限公司要求被告太原市东明房地产开发有限公司承担从2018年1月1日至付清之日止工程款利息的主张，符合法律规定，本院予以支持。 原告山西三建集团有限公司要求被告赔偿因停、窝工造成的损失，本院认为，原告山西三建集团有限公司在进场施工后，因当地村民围堵工地大门，材料无法进出施工现场，工人无法正常施工，

山西三建集团有限公司与太原市东明房地产开发有限公司、太原市东明房地产开发有限公司交城分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

山西省交城县人民法院民事判决书（2019）晋1122民初46号原告（反诉被告）：山西三建集团有限公司。 法定代表人：刘某，职务董事长。 委托代理人：郭某，职务副经理。 委托代理人：张某，山西隆德晟律师事务所律师。 被告（反诉原告）：太原市东明房地产开发有限公司。 法定代表人：石某，职务总经理。 委托代理人：王某，山西弘韬律师事务所律师。 被告：太原市东明房地产开发有限公司交城分公司。 法定代表人：……